Resolución N° 273 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 26 de Agosto de 2021 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 2 de Agosto de 2021 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
5
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 175
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
biendo oportunamente integrar la garantía correspondiente.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N°
318/2021 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE la ejecución de los trabajos modicatorios
por demasías necesarios de efectuar en la ejecución de la obra: “RESTAU-
RACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL
DE CUENTAS, ubicado en calle Rivera Indarte Nº 33 – Barrio Centro –
Localidad de Córdoba – Departamento Capital - Provincia de Córdoba”, a
la Empresa TETRA S.R.L. (CUIT 33-61576113-9), contratista de la obra
principal, por la suma de Pesos Dieciséis Millones Setenta y Cuatro Mil
Veintisiete con Seis Centavos ($ 16.074.027,06) consistentes en los traba-
jos detallados en el informe que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas,
se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal, es-
tableciéndose un plazo de ejecución de obra de noventa (90) días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Dieciséis Millones Setenta y Cuatro Mil Veintisiete con Seis Centavos ($
16.074.027,06) conforme lo indica la Dirección General de Administración
de este Ministerio en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº
2021/000305, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Par tida
12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa
TETRA S.R.L. para la ejecución de los trabajos de que se trata en los
términos de su presentación y la renuncia a todo gasto improductivo que
pudiera generarse como consecuencia de la instrumentación y tramitación
de la presente Modicación de Obra.
Artículo 4º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscri-
bir el respectivo contrato, previo cumplimiento por parte del adjudicatario
de los recaudos legales pertinentes, debiendo la contratista suscribir la
Addenda correspondiente y ampliar la garantía contractual pertinente.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-
neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Resolución N° 273
Córdoba, 02 de agosto de 2021
Expediente N° 0047-000012/2021.-
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura dependien-
te de este Ministerio propicia por Resolución Nº 304/2021, se adjudique
la ejecución de los trabajos complementarios necesarios de efectuar en
la ejecución de la obra: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA
NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en calle Rivera
Indarte N° 33 – Barrio Centro – Localidad de Córdoba – Departamento
Capital – Provincia de Córdoba”, a la rma TETRA S.R.L., por la suma de
$ 20.241.123,64.
Y CONSIDERANDO:
Que obran copias de la Resolución Ministerial N° 234 de fecha 11 de
diciembre de 2020, por la cual se adjudicó la obra principal a la rma TE-
TRA S.R.L, del contrato de obra suscripto en consecuencia con fecha 14
de enero de 2021, con un plazo de ejecución de obra de 90 días, habién-
dose ampliado el mismo por Resoluciones N° 196/2021 y Nº 292/2021,
ambas de la Secretaría de Arquitectura, siendo la nueva fecha de venci-
miento el día 24 de octubre de 2021, con un avance acumulado de obra del
52,58% conforme “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N° 007-0 CORRES-
PONDIENTE AL PERÍODO JULIO-2021”.
Que la Dirección General de Modernización y Gestión y la Jefatura de
Área de Servicios Generales del Tr ibunal de Cuentas instan el presente
trámite de Contratación Directa, mediante solicitud en la cual indican que
la documentación técnica remitida por la Secretaría de Arquitectura, resulta
una opción “…superadora en relación al proyecto original aprobado y que
ha servido como base para la contratación…” no surgiendo objeción algu-
na al respecto entendiendo conveniente su aprobación. Se indica además
que los trabajos “…si bien no estaban previstos en el proyecto original y
que por tanto no se encuentran contemplados en el contrato vigente, per-
mitirán y mejorarán las futuras prestaciones de la obra, así como el acaba-
do cumplimiento de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas…”.
Que toma intervención la Directora General de Proyectos de la Secre-
taría de Arquitectura elaborando informes sobre los trabajos complementa-
rios a realizar.
Que se ha incorporado en autos la documentación técnica de los tra-
bajos complementarios compuesta por Memoria Descriptiva, Listado de
muebles a Proveer, Computo y Presupuesto, relevamiento fotográco y Pla-
nos relativos a los Trabajos de las diferentes tareas a realizar todo lo cual
ha sido aprobado mediante Resolución Nº 304/2021 de la Secretaría de
Arquitectura.
Que asimismo obra Pliego Particular de Condiciones con sus respec-
tivo Anexos para la contratación que se propicia, del cual surge que el
Presupuesto Ocial asciende a la suma de $ 20.241.123,64 a valores con-
tractuales correspondientes al mes de noviembre de 2020 y el Plazo de
obra de 120 días a partir de la suscripción del Acta de Replanteo.
Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría interviene
en autos vericando los cálculos de los trabajos complementarios, que as-
cienden a la suma total de $ 20.241.123,64 elaborados a valores contrac-
tuales (noviembre de 2020).
Que la rma TETRA S.R.L acompaña nota por medio de la cual pres-
ta conformidad al monto de la obra, como asimismo renuncia a “…todo
gasto general e improductivo que pudiera generarse como consecuencia
de la aprobación de los trabajos complementarios…”; pagaré en garantía
equivalente al 1% de presupuesto ocial de conformidad a lo establecido
en el artículo 16 del Pliego Particular de Condiciones y artículo 22 de la
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba