Resolución N° 265 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 1 de Septiembre de 2022
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 12 de Agosto de 2022

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

4

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 180

CORDOBA, (R.A.) JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

Resolución N° 265

Córdoba, 12 de agosto de 2022

Expediente Nº 0045-023223/2021/A13.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de

la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 3,

por las variaciones de costos vericadas en el mes de junio del 2022, en

la realización de la obra: “MEJORAMIENTO DE RUTA PROVINCIAL RP

S-331 – ACCESO A MONTE MAÍZ – DEPARTAMENTO: UNIÓN”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N°

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda,

Arquitectura y Obras Viales y Capítulo VII del Legajo Único de Contratación

de la obra de referencia.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la

existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.

Que mediante Resolución Ministerial Nº 379 de fecha 3 de noviembre

del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Cami-

nero Único, suscribiéndose el contrato pertinente el día 25 de noviembre

del mismo año, con un plazo de obra de trescientos sesenta (360) días

contados a partir de la suscripción el Acta de Replanteo Total, la cual fue

confeccionada con fecha 22 de diciembre del 2021.

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 115 y 204, ambas del

2022, se aprobaron el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión y la

Segunda Adecuación Provisoria de Precios por variación de Costos corres-

pondiente al mes de abril del 2022, respectivamente.

Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el Con-

sorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 2 de junio del 2022.

Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acom-

paña informe técnico, junto a sus similares titulados “ADECUACIÓN PRO-

VISORIA – OBRA FALTANTE A EJECUTAR - JUNIO/2022” y “MEDICIÓN

MENSUAL Nº 006-0 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAY-2022”, de

los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con

lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del segundo salto

el porcentaje físico ejecutado de obra era del 35,51% y que la variación al

mes de junio/2022 alcanzó un 11,31% lo que representa económicamente

un incremento de $ 9.989.832,17. En consecuencia, el nuevo costo del

presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 157.271.749,48.

Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coecientes y

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio

Caminero Único con fecha 25 de julio del 2022, por la que acepta la Ade-

cuación Provisoria de Precios Nº 3 por las variaciones de costos verica-

das en el mes de junio del 2022, habiendo renunciado la contratista a todo

reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N°

2022/000338 que certica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 290/2022 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados

los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, mo-

dicado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministe-

rial Nº 223/2016, atento a que se ha vericado una variación en los precios

ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento

(10%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a

la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportuna-

mente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que

existe una modicación del precio contractual que produce consecuencias

jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el

N° 290/2022 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios Nº

3 por variaciones de costos producidas en el mes de junio del 2022, de

los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO DE RUTA

PROVINCIAL RP S-331 – ACCESO A MONTE MAÍZ – DEPARTAMENTO:

UNIÓN”, por la suma total de Pesos Nueve Millones Novecientos Ochen-

ta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos Con Diecisiete Centavos ($

9.989.832,17), conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provi-

soria de Precios suscripto con fecha 25 de julio del 2022, por el Consorcio

Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHI-

NI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total Pesos

Nueve Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos

Con Diecisiete Centavos ($ 9.989.832,17), conforme lo indica la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad

– Nota de Pedido Nº 2022/000338, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa

511-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO