Resolución N° 251 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 29 de Julio de 2021 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 23 de Julio de 2021 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
5
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 154
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 29 DE JULIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- DISPÓNESE la Apertura de un Registro de Opositores
de la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° S-393 – TRAMO:
LUQUE – CAPILLA DEL CARMEN – AUTOPISTA” y la publicación en el
Boletín Ocial durante cinco (5) días consecutivos de la síntesis del pro-
yecto, área contributiva, futuros contribuyentes alcanzados, proporción,
estimación del costo de obra y de la contribución a realizar; todo ello en
los términos del Decreto N° 1053/2018, artículo 14 de su Anexo Único y
conforme documental técnica que como Anexo I compuesto de veintidós
(22) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y
archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Resolución N° 251
Córdoba, 23 de julio de 2021
Expediente Nº 0045-022633/2020/A5.-
VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación
de Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la Re-
glamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único”, propicia la aproba-
ción del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la
obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA RED SECUNDARIA – S-372
– TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 36 - CORRALITO – DEPARTAMENTO
TERCERO ARRIBA”.
Y CONSIDERANDO:
Que el expediente de referencia se tramita en expediente electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas en adelante POP, de con-
formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N°
750/19, la Resolución N° 1 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-
ción, la Resolución N° 20 de la Dirección General de Compras y Contrata-
ciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de
aplicación en la especie.
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único,
creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por
Resolución Ministerial N° 050/2021 de fecha 10 de marzo de 2021, sus-
cribiéndose el contrato de obra con fecha 22 de marzo de 2021 y el acta
de replanteo total confeccionada con fecha 26 de abril de 2021. Asimismo,
el plazo de ejecución de la obra se estableció en 300 días a contar desde
la fecha del Acta de Replanteo; y el avance real acumulado al mes de
junio de 2021 es 3,98%, según archivos titulados “RESUMEN MEDICIÓN
MENSUAL Nº 003 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO/2021” y
“MEDICIÓN MENSUAL N° 003 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JU-
NIO/2021”.
Que por Nota de Pedido N° 4 de fecha 9 de junio de 2021, la contratis-
ta solicita aprobar el nuevo plan de trabajo y curva de inversión, habiendo
renunciado expresamente a reclamar “gastos improductivos, gastos gene-
rales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder
por la instrumentación, tramitación, aprobación y/o aplicación del Nuevo
Plan de Avance y Curva de inversión, conforme archivo titulado “Nota de
conformidad por Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.
Que se acompaña informe técnico titulado “Informe Resumen de
Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”, donde se indica que la “La
obra fue replanteada el 26/04/2021 lo que produjo que el certicado por
abril/2021 fuera (0) y se produjera un desfasaje del plan original propuesto
(…)” informa además que “(…) se procedió a analizar la documentación
presentada por la Contratista observándose que la misma reeja, por una
parte, los progresos reales logrados hasta esta instancia de ejecución de
la obra y, por la otra, una redistribución temporal de los trabajos faltantes
del proyecto con sus respectivas inversiones (…)”, indicando además que
se mantiene inalterable el plazo dispuesto contractualmente.
Que se acompaña nuevo Plan de Inversión – Plan 01, contando con el
visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado “Informe Resu-
men de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.
Que obra Dictamen Nº 297/2021 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las
constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los
organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo es-
tablecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de
Condiciones (T.O. por Decreto Provincia N° 4758/77).
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 297/2021 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inver-
sión correspondientes a la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA
RED SECUNDARIA – S-372 – TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 36 - CO-
RRALITO – DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA”, conforme planilla que,
como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil forma parte integrante del
presente instrumento legal.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamenta-
ción y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba