Resolución N° 244 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Julio de 2021
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 21 de Julio de 2021

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

4

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 149

CORDOBA, (R.A.) VIERNES 23 DE JULIO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

(100.000) carpetas y tres mil (3000) planos que se encuentran en las carpe-

tas a digitalizar anteriormente mencionadas, que fuera adjudicada por Reso-

lución Nº 043/2016 y recticado por Resolución Nº 046/2016 y su ampliatoria

Resolución N° 23/2017, todas de la Secretaría de Ingresos Públicos y con

redeterminaciones de precios dispuestas por Resoluciones Ministeriales Nº

169/2018, 277/2019, 413/2019, 071/2020, 033/2021 y con reconocimiento de

precio adecuado a la ampliación mediante Resolución Ministerial Nº 120/19.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la

presente Resolución, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO

DOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($16.102,17) a Jurisdicción 1.15 Minis-

terio de Finanzas, por el periodo: octubre a diciembre de 2019, al Programa

153-003, Partida: 3.04.02.00 “Almacenamiento” del P.V.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 244

Córdoba, 21 de julio de 2021

Expediente Nº 0045-022620/2020/A5.-

VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación

de Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la

Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único”, propicia la apro-

bación del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a

la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE LA RED SECUNDA-

RIA – S390 – TRAMO CALCHÍN OESTE - CARRILOBO”.

Y CONSIDERANDO:

Que el expediente de referencia se tramita en expediente electróni-

co, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas en adelante POP,

de conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Regla-

mentario N° 750/19, la Resolución N° 1 de la Secretaría de Planea-

miento y Modernización, la Resolución N° 20 de la Dirección General

de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás le-

gislación complementaria de aplicación en la especie.

Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Camine-

ro Único, creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N°

1053/2018, por Resolución Ministerial N° 222/2020 de fecha 27 de no-

viembre de 2020, suscribiéndose el contrato de obra con fecha 12 de

enero de 2021 y el acta de replanteo total confeccionada con fecha

17 de febrero de 2021. Asimismo, el plazo de ejecución de la obra se

estableció en 300 días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo;

y el avance real acumulado al mes de junio de 2021 es 10,40%, según

archivos titulados JUNIO/2021” y “MEDICIÓN MENSUAL N° 005 CO-

RRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO/2021”.

Que obra Nota de Pedido N° 2 de fecha 15 de abril de 2021, por

la cual, la contratista solicita aprobar el nuevo plan de trabajo y curva

de inversión, especificando que “En el tiempo transcurrido entre la lici-

tación y el replanteo, han variado las condiciones previstas originaria-

mente, debiendo ocupar ahora los primeros meses para el ajuste del

proyecto, intervenciones hidráulicas y alcantarillas, teniendo en cuenta

también que en ésta época del año la duración de la luz diurna se

acorta y las temperaturas bajan sensiblemente, las que para la pavi-

mentación es conveniente que sean lo más cálidas posibles”; sin que

se modifique el plazo de obra, habiendo renunciado expresamente a

reclamar “gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos,

como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación,

tramitación, aprobación y/o aplicación del Nuevo Plan de Avance y

Curva de inversión”, conforme archivo titulado “Nota de conformidad por

Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.

Que Inspección de Obra acompaña dos informes técnicos, ambos

titulados “Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de In-

versión”, de fechas 20 de abril de 2021 y 16 de junio de 2021 respecti-

vamente, donde se explicitan los fundamentos que justifican la solicitud

formulada por la contratista y posteriormente se amplían los mismos,

en virtud del pedido realizado por la asesoría jurídica de este Minis-

terio, indicando además que se mantiene inalterable el plazo dispuesto

contractualmente.

Que se acompaña nuevo Plan de Inversión – Plan 01, contando con

el visto bueno técnico de la Dirección Provincial de Vialidad en los cita-

dos “Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.

Que obra Dictamen Nº 290/2021 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agre-

gadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la inter-

vención de los organismos con competencia técnica de la Dirección

Provincial de Vialidad, lo establecido en el art. 41 correlativos y concor-

dantes del Pliego General de Condiciones (T.O. por Decreto Provincia

N° 4758/77).

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dicta-

minado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio

con el N° 290/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inver-

sión correspondientes a la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES

DE LA RED SECUNDARIA – S390 – TRAMO: CALCHÍN OESTE - CARRI-

LOBO”, conforme planilla que, como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil

forma parte integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Ocial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamenta-

ción y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO