Resolución N° 235 1º Sección: Legislación – Normativas

Fecha de Entrada en Vigor27 de Noviembre de 2017
EmisorMinisterio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
Fecha de la disposición24 de Agosto de 2017
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
6
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 226
CORDOBA, (R.A.) MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
Presupuesto de los trabajos a realizar.
Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura
interviene en autos, vericando los cálculos presentados por la contra-
tista y las modicaciones realizadas a los mismos para su adecuación a
los costos contractuales, arrojando el cálculo un saldo de Demasías de $
891.464,11 y de Economías de $ 56.965,56, lo que representa un porcenta-
je de incidencia del 23,88% respecto al monto contractual ($ 3.634.458,25),
no superando el límite del 30% que establece el artículo 40 de la Ley de
Obras Públicas N° 8614 y su Decreto Reglamentario, por lo que el monto
adicional asciende a la suma de $ 834.498,55.
Que asimismo, surge del referido informe que en el nuevo presupuesto
de la obra se ha incluido la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos
para la ejecución de la obra pública provincial, atento a la vigencia de la
Ley Nº 10.411.
Que la Jefatura de Área de Inspecciones y Certicaciones, con el vis-
to bueno del Secretario de Arquitectura, informa que los trabajos consisten
en: la reparación de la cubierta de techos de teja por ltraciones, la revi-
sión y cambio, de ser necesario, de las instalaciones eléctricas precarias
que no resistirían las nuevas instalaciones, la remoción y colocación de un
nuevo sistema de calefacción, cambio de vidrios contractuales por vidrios
con láminas de seguridad, remodelación del grupo sanitario en situación
crítica y aclara que los trabajos no estaban previstos contractualmente y
se consideran indispensables para el uso del Hogar de Ancianos, dado su
tipología.
Que asimismo informa que se prevé un plazo de ejecución de sesenta
(60) días aclarando que la obra no tiene otro pedido de adicionales o mo-
dicatorios.
Que luce incorporado el correspondiente Documento Contable - Nota
de Pedido Nº 2017/000697, en cumplimiento de lo establecido por el artícu-
lo 13 de la Ley N° 8614.
Que se ha incorporado en estas actuaciones Resolución Nº 069/2017
del Registro de Constructores de Obras que dispone la Habilitación de la
Empresa CARLOS E. MARTINEZ en las Especialidades de Arquitectura,
Electromecánica, Hidráulica y Vialidad, conforme las previsiones del De-
creto Nº 809/96.
Que obra Dictamen N° 252/17 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio en el que se expresa que, los Trabajos Modi-
catorios que se propician encuadran en lo establecido por los artículos
40 y 41 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, toda vez que –según los
informes técnicos obrantes en autos- el porcentaje de incidencia es del
23,88 % sobre el monto contractual, no excediendo el 30 % previsto en el
citado artículo 40 pudiendo en consecuencia dictarse el acto administrativo
correspondiente.
Que dicha Asesoría maniesta también, que la obra se encuentra al-
canzada por las previsiones de la Ley 10.411 y enmarcada en las disposi-
ciones del artículo 4º - incisos a) y b) y artículo 6º del Decreto Nº 259/2017
y en el artículo 215 – inciso 32 del Código Tributario Provincial Nº 6006 –
T.O. por Decreto Nº 2015.
Por ello, la normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General
de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 252/2017, y en uso de sus
atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCANSE los trabajos modicatorios necesarios
por Economías y Demasías necesarios de efectuar en la obra: “Desarrollo
del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Instalación Eléctrica, Sanitaria,
Gas, Gases Médicos, Termomecánica, Servicio Contra Incendio y la ejecu-
ción de la obra “REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL PABELLÓN
4 en el HOGAR DE ANCIANOS “ELPIDIO GONZALEZ”, ubicado en Calle
S/Nº – ZONA RURAL – DESPEÑADEROS – DEPARTAMENTO SANTA
MARÍA – PROVINCIA DE CÓRDOBA, a la Empresa CARLOS E. MARTI-
NEZ, contratista de la obra principal, por la suma de Pesos Ochocientos
Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con Cincuenta y Cinco
Centavos ($ 834.498,55), estableciéndose un plazo de ejecución de obra
de sesenta (60) días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de
Pesos Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con
Cincuenta y Cinco Centavos ($ 834.498,55), conforme lo indica la Direc-
ción General de Administración de este Ministerio en su Documento de
Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2017/000697, con cargo a Jurisdicción
1.50, Programa 506-008, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Ter-
ceros; Centro de Costo 4055 del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a
suscribir el respectivo contrato, previo cumplimiento por par te del adjudi-
catario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la contratista
suscribir la Addenda correspondiente y ampliar la garantía contractual per-
tinente.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección
General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de
la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, pase a la
Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES
Resolución N° 235
Córdoba, 24 de agosto de 2017
Expediente N° 0451-003707/2014/R10.-
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia
por Resolución Nº 325/2017, la aprobación del Acta Acuerdo de Redetermi-
nación de Precio por Reconocimiento de la Pr imera, Segunda, Tercera y
Cuarta Variación de Costos correspondiente a los meses de junio y setiem-
bre de 2015 y marzo y mayo de 2016, respectivamente, de los TRABAJOS
ADICIONALES necesarios de realizar en la obra: “EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES que opor-
tunamente se determinen para la realización del PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES
UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA - ZONA G - AÑO 2015 - DE-
PARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscripta el día 23
de mayo de 2017, entre el Secretario de Arquitectura y el Socio Gerente de
la Empresa CIARCO S.R.L., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las pre-

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba