Resolución N° 23 Letra:D 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 3 de Febrero de 2023 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 1 de Febrero de 2023 |
4
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 25
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
nera: la suma de pesos cinco millones novecientos setenta y tres mil seis-
cientos ($ 5.973.600,00) a Preventivo Futuro año 2023; y la suma de pesos
dos millones novecientos ochenta y seis mil ochocientos ($2.986.800,00)
a Preventivo Futuro año 2024; conforme se indica en la orden de compra
N° 2022/000203.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial y archívese.
FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ANEXO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 23 Letra:D
Córdoba, 01 de febrero de 2023
Expediente Digital Nº 0045-022704/2020/A10.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de un Nuevo Plan de Avance
y Curva de Inversión, correspondientes a la obra: “MEJORAMIENTO DE
CAMINO RURAL T-27-3 Y T-27-07 – LONGITUD: 16,5 KM – DEPARAMEN-
TO MARCOS JUAREZ”.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único,
creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por
Resolución N° 46/2022, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 13
de abril del 2022 y el Acta de Replanteo total confeccionada con fecha 1 de
junio del mismo año, con un el plazo de ejecución en trescientos sesenta
(360) días a contar desde la fecha de suscripción de la misma (Artículo 1°
Resolución N° 46/2022).
Que el avance real acumulado al mes de diciembre/2022 es del 19,21%,
según archivos titulados “MEDICIÓN MENSUAL N° 007-0 CORRESPON-
DIENTE AL PERIODO DIC - 2022”.
Que la Inspección de Obra informa que por Nota de Pedido N° 4 de fecha
25 de octubre del 2022, la contratista solicita la reformulación del Plan
de Trabajo y Curva de Inversión, efectuando “…formal y expresa renuncia
a los gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como
cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramita-
ción, aprobación y / o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de
Inversión, solicitado mediante la Nota de Pedido N°4…”, conforme archivo
titulado “NOTA DE CONFORMIDAD POR NUEVO PLAN DE AVANCE Y
CURVA DE INVERSIÓN”.
Que se incorpora “INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVANCE
Y CURVA DE INVERSIÓN” en el cual se arma que “Los motivos que justi-
can dicha solicitud se reeren principalmente a que fue necesario relevar
nuevamente el tramo y evaluar el proyecto ejecutivo, lo cual incurrió en un
tiempo no considerado en las previsiones iniciales de la Contratista” y que
“…se procedió a analizar la documentación presentada por la contratista
observándose que la misma reeja, por una parte, los progresos reales
logrados hasta esta instancia de ejecución de obra y, por otra, una redistri-
bución temporal de los trabajos faltantes del proyecto con sus respectivas
inversiones…”, indicando además que se mantiene inalterable el plazo dis-
puesto contractualmente.
Que se acompaña planilla del Nuevo Plan de Inversión – Plan 01, contando
con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado “INFOR-
ME RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN”.
Que obra Dictamen Nº 2023/00000018 de la Dirección General de Asun-
tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas
las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de
los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo
establecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de
Condiciones (T.O. por Decreto Provincia N° 4758/77).
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
2023/00000018, proveído de fecha 30 de enero de 2023 y en uso de sus
atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión
correspondientes a la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL T-27-3
Y T-27-07 – LONGITUD: 16,5 KM – DEPARAMENTO MARCOS JUAREZ”,
conforme planilla que, como Anexo I, compuesta de una (1) foja útil forma
parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Ocial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y
Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Resolución N° 24 Letra:D
Córdoba, 01 de febrero de 2023
Expediente Digital Nº 0045-023223/2021/A23.-
VISTO: este expediente por el cual se gestiona la sustitución anticipada de
los Fondos de Reparo de la obra: “MEJORAMIENTO DE RUTA PROVIN-
CIAL RP S-331 – ACCESO A MONTE MAÍZ – DEPARTAMENTO UNIÓN”.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único
creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por
Resolución Ministerial Nº 379/2021, suscribiéndose el contrato de obra el
día 25 de noviembre y el Acta de Replanteo Total confeccionada con fecha
22 de diciembre, ambos de 2021.
Que el Legajo Único de contratación de la obra, en su punto II.2.3 estable-
ce un Fondo de Reparos del 5% del importe total de cada certicado de
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba