Resolución N° 217 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 22 de Julio de 2021 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 24 de Junio de 2021 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
7
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 148
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 22 DE JULIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
Que mediante Resolución Ministerial Nº 170, de fecha 4 de septiembre
de 2020, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Cami-
nero Único, suscribiéndose el pertinente Contrato el día 6 de octubre de
2020 y el Acta de Replanteo con fecha 20 de octubre del mismo año y que
el plazo de obra se encontraba vigente hasta el día 18 de mayo de 2021.
Que por Resolución Nº 192/2021 de fecha 08 de junio de 2021 de
este Ministerio, se aprobó la tercera Adecuación Provisoria de Precios
por variaciones de costos al mes de febrero de 2021, y que el plazo
de obra se encontraba vigente hasta el 18 de mayo de 2021, conforme
constancias de autos.
Que la contratista formalizó el pedido de la cuarta Adecuación Provi-
soria de Precios de la obra faltante de ejecutar, mediante nota suscripta
digitalmente con fecha 27 de abril de 2021.
Que el Departamento II - Gestión Económica de Obras de la Dirección
de Vialidad acompaña informe técnico, junto a similar titulado “Adecuación
Provisoria – Obra faltante a ejecutar – Abril/2021”, del cual surge que los
cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el De-
creto Nº 800/2016, que a la fecha del cuarto salto el porcentaje físico de
obra ejecutada era del 76,05% y que la variación al mes de Abril/2021
alcanzó un 8,28%, que representa económicamente un incremento de $
933.636,27, en consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la
obra asciende a la suma de $ 57.857.973,59.
Que se ha incorporado en autos “Formulario de Aceptación de Ade-
cuación Provisoria de Precios”, suscripta por el señor Presidente del
Consorcio Caminero Único, por la que acepta la Adecuación Provisoria
de Precios Nº 4 por las variaciones de costos verificadas en el mes
de Abril de 2021, habiendo renunciado la contratista a efectuar todo
reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran generarse
con motivo de la tramitación del presente, ello conforme lo estipulado
por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable – Nota de Pedido Nº
2021/000268, que certica la reserva presupuestaria para atender la ero-
gación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 252/2021 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad
a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados
los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, mo-
dicado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial Nº
223/2016, atento a que se ha vericado una variación en los precios pon-
derados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento
(5%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la
aprobación de la Adecuación Provisoria de Precios Nº 4, debiendo oportuna-
mente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que
existe una modicación del precio contractual que produce consecuencias
jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 252/2021 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios Nº 4,
por las variaciones de costos vericadas en el mes de abril de 2021, en la
realización de la obra: “CAMINO DE LA RED SECUNDARIA S-266 - CON-
SORCIO CAMINERO CUATRO VIENTOS - 2da. ETAPA – TRAMO COM-
PRENDIDO ENTRE EL KM 10 Y KM 22,5 – LONGITUD 12,5 KM – DEPAR-
TAMENTO RIO CUARTO”, por la suma total de Pesos Novecientos Treinta y
Tres Mil Seiscientos Treinta y Seis con Veintisiete Centavos ($ 933.636,27),
conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios
suscripta digitalmente con fecha 9 de junio de 2021, por el Consorcio Ca-
minero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI,
contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se
acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pe-
sos Novecientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Seis con Veintisiete
Centavos ($ 933.636,27), conforme lo indica la Dirección General de Admi-
nistración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad – Nota de
Pedido Nº 2021/000268, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 511-000,
Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-
neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase
a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio
Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Resolución N° 217
Córdoba, 24 de junio de 2021.
Expediente Nº 0045-022737/2020/A10.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 3,
por las variaciones de costos vericadas en el mes de marzo de 2021, en la
realización de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO DE LA RED TERCIA-
RIA T-271-3 – TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 4 – ESTABLECIMIENTO EL
GUANAQUITO – DEPARTAMENTO PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA”.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – en adelante POP, de
conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario
N° 750/2019, Resolución N° 1 de la Secretaría de Planeamiento y Moderni-
zación, Resolución N° 20 de la Dirección General de Compras y Contrata-
ciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de
aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsio-
nes del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018, dispo-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba