Resolución N° 214
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO |
| Fecha de la disposición | 28 de Junio de 2018 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
19
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 120
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
cha 3 de mayo de 2018 mediante la cual maniesta su compromiso de la
oportuna rendición de cuentas.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-
table - Nota de Pedido Nº 2018/000512, conforme lo establecido por el
artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que obra Dictamen Nº 253/2018 del Departamento Jurídico de la Di-
rección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se ex-
presa que, del análisis de las constancias obrantes en autos y visto el
Convenio suscripto entre las partes citadas, se desprende que la presente
contratación encuadra en las disposiciones del artículo 7 - inciso b) - punto
4) de la Ley Nº 8614, modicada por Ley Nº 10417, Ley Nº 10220 y artículos
174 y 190 de la Constitución Provincial, por lo que considera que puede
aprobarse el Convenio de que se trata y adjudicarse en forma directa la
referida obra a la Comunidad Regional del Departamento Río Segundo,
por la suma total de $ 69.582.303,13.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales de
este Ministerio con el Nº 253/2018 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Convenio celebrado con fecha 2 de mayo
de 2018, entre la Dirección Provincial de Vialidad, representada por su Pre-
sidente, señor Osvaldo Rubén VOTTERO, por una parte, y la Comunidad
Regional del Departamento Río Segundo, representada por su Presidente
señor Rudy José CINGOLANI, por la otra, que como Anexo I, compuesto
de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instru-
mento legal.
Artículo 2º.- CONTRÁTASE en forma directa con la Comunidad Regio-
nal del Departamento Río Segundo, la ejecución de los trabajos de la obra:
“DESVÍO DEL TRÁNSITO PESADO: LOCALIDAD DE POZO DEL MOLLE”,
por la suma de Pesos Sesenta y Nueve Millones Quinientos Ochenta y Dos
Mil Trescientos Tres con Trece Centavos ($ 69.582.303,13).
Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Sesenta y Nueve Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Tres
con Trece Centavos ($ 69.582.303,13), conforme lo indica el Departamen-
to Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en su
Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2018/000512, de acuerdo
al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50, Programa 504-003, Partidas 12.06.00.00, Obras - Ejecu-
ción por Terceros, Centro de Costo 2920 del P.V…...……. $ 40.000.000,00
Presupuesto Futuro Año 2019 ….……………………...…... $ 29.582.303,13
Artículo 4°.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-
cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra, previo cumpli-
miento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial y pase al Departamento Administración y Personal de la Direc-
ción Provincial de Vialidad a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
ANEXO
Resolución N° 214
Córdoba, 26 de junio de 2018
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propi-
cia por Resolución Nº 00674/2018 se contrate en forma directa la ejecución
de los trabajos de la obra: “ROTONDA Y ENSANCHE DE CALZADA EN
RUTA PROVINCIAL Nº 13 – ACCESO PLANTA FABRIL Y PARQUE IN-
DUSTRIAL LUQUE”, con la Comunidad Regional del Departamento Río
Segundo, por la suma de $ 30.886.350,36.
Y CONSIDERANDO:
Que luce agregado Convenio celebrado con fecha 14 de marzo de
2018 entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y el Presi-
dente de la Comunidad Regional del Departamento Río Segundo, por el
cual se acuerdan las obligaciones de ambas partes para la ejecución de la
obra de referencia.
Que se ha incorporado en autos el proyecto de la obra de referencia,
compuesto por Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Condiciones,
Pliego Particular de Especicaciones Técnicas, Planos, Cómputo Métrico y
Presupuesto Ocial, del cual surge que el costo total de la obra asciende a
la suma de $ 30.886.350,36.
Que obra en autos Acta Nº 45 de fecha 31 de enero de 2018 de donde
surge la prórroga del mandato de las autoridades de la Comunidad Regio-
nal del Departamento Río Segundo y que el señor Rudy José CINGOLA-
NI ejerce la Presidencia de la misma, como también nota de fecha 20 de
marzo de 2018 mediante la cual maniesta su compromiso de la oportuna
rendición de cuentas.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Con-
table - Nota de Pedido Nº 2018/000488, conforme lo establecido por el
artículo 13 de la Ley N° 8614.
Que obra Dictamen Nº 250/2018 del Departamento Jurídico de la Di-
rección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se ex-
presa que, del análisis de las constancias obrantes en autos y visto el
Convenio suscripto entre las partes citadas, se desprende que la presente
contratación encuadra en las disposiciones del artículo 7 - inciso b) - punto
4) de la Ley Nº 8614, modicada por Ley Nº 10417, Ley Nº 10220 y artículos
174 y 190 de la Constitución Provincial, por lo que considera que puede
aprobarse el Convenio de que se trata y adjudicarse en forma directa la
referida obra a la Comunidad Regional del Departamento Río Segundo,
por la suma total de $ 30.886.350,36.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
el Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos Legales de
este Ministerio con el Nº 250/2018 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Convenio celebrado con fecha 14 marzo
de 2018, entre la Dirección Provincial de Vialidad, representada por su Pre-
sidente, señor Osvaldo Rubén VOTTERO, por una parte, y la Comunidad
Regional del Departamento Río Segundo, representada por su Presidente
señor Rudy José CINGOLANI, por la otra, que como Anexo I, compuesto
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba