Resolucion Nº 190

EmisorMinisterio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
Fecha de la disposición25 de Abril de 2016
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
13
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 101
CORDOBA, (R.A.), LUNES 23 DE MAYO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Resolución N° 190
Córdoba, 25 de abril de 2016
EXPEDIENTE Nº 0047-004079/2015.-
VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta
de Recepción Provisional de fs. 151 con fecha 12 de enero de 2016, de
los trabajos: “REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA
Y MUROS EXTERIORES EN LA “ESCUELA JERONIMO LUIS DE CA-
BRERA, ubicada en Calle Santa Rosa N° 650 – B°. Alberdi – CÓRDOBA
– DEPARTAMENTO CAPITAL, suscripta con la Contratista de los mismos,
la Empresa PINTURAS CAVAZZON S.R.L., ad-referéndum de la autoridad
competente;
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 152 la inspección actuante, labra informe de plazos, de
donde surge que se labró la mencionada Acta de Recepción, por lo que al
pie de la misma foja el Coordinador de la Unidad Coordinadora Interminis-
terial eleva a la Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones, para su
aprobación, hecho que se concreta a fs.153, propiciando la continuidad del
trámite;
QUE a fs. 154 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº
225/16, expresando que atento las constancias de autos, lo establecido por
los arts. 51 y 52 de c. y c. de la Ley de Obras Públicas N° 8614, lo dispuesto
por los art. 79 y 108 del Decreto N° 4758/77, y las facultades conferidas
por el Decreto N° 2000/16, puede el Señor Secretario, dictar Resolución
aprobando el Acta de Recepción de fs.151 y ordenando en consecuencia
se proceda a la devolución de garantía por Ejecución de Contrato conforme
lo establecido en el PPC;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º: APROBAR el Acta de Recepción Provisional de fs.
151 de los trabajos: “REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTA Y MUROS EXTERIORES EN LA “ESCUELA JERONIMO LUIS
DE CABRERA, ubicada en Calle Santa Rosa N° 650 – B°. Alberdi – CÓR-
DOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” la que a los efectos pertinente, for-
ma parte de la presente Resolución como Anexo I y consecuentemente
DEVOLVER al Contratista de los mismos, la Empresa PINTURAS CAVA-
ZZON, la Garantía por ejecución de Contrato oportunamente constituida,
conforme las razones expresadas en considerandos que se dan por repro-
ducidas en esta instancia.
ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial y previa intervención de la Dirección de Administración -Te-
sorería del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, PASE a la
Unidad Coordinadora Interministerial a sus efectos.
Fdo: Arq. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA
ANEXO: http://goo.gl/VwGRhU
Resolución N° 220
Córdoba, 29 de abril de 2016
EXPEDIENTE Nº 0047-016295/2011.-
VISTO este Expediente en el que se elevan para su aprobación las Ac-
tas de Recepción Provisional Total de fs. 355 y Acta Denitiva de fs. 356, de
los trabajos de: “CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA EL TALLER
DE REPARACIONES ESTACIÓN CÓRDOBA MITRE, ubicado en Av. Pre-
sidente Perón s/N° – Ciudad de Córdoba – Departamento Capital”, suscrip-
tas con la contratista de los mismos, la Empresa ELECTROINGENIERÍA
S.A., ad- referéndum de Autoridad competente;
Y CONSIDERANDO:
QUE la misma fue adjudicada por Decreto N° 2884/11 del Poder Eje-
cutivo, habiéndose suscripto el Contrato correspondiente entre la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento y la mencionada Empresa con fe-
cha 09/04/2012, constituyéndose para esa oportunidad una garantía de
Ejecución de Trabajos N° 25938 emitida por LIBERTY SEGUROS ARGEN-
TINA S.A., y labrado el Acta de Replanteo el 26/04/2012;
QUE la presente obra forma parte del Convenio de Gerenciamiento
de Administración y Proyectos, oportunamente suscripto entre el entonces
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Agencia Córdoba de Inversión
y Financiamiento (A.C.I.F. - SEM);
QUE a fs. 355, se agrega Acta de Recepción Provisional Total de fecha
30 de Junio 2014, manifestando que la misma obedece a que comprende
la totalidad de los trabajos objeto de contratación, obra básica con mas la
de ejecución de Trabajos Adicionales;
QUE a fs. 356, se agregada Acta de Recepción Denitiva de la Obra de
referencia, labrada con fecha 30/11/2015, observándose en la misma, que
obedece a haber transcurrido el plazo de garantía al que alude al art. 31
del Pliego Particular de Condiciones, hallándose la obra en buen estado de
conservación;
QUE a fs. 357, la Unidad de Gerenciamiento de Inspección de Obras
(U.G.I.O.), produce informe de plazos del que surge que en la Obra princi-
pal, existe una mora entre el vencimiento de la Obra básica y la fecha del
Replanteo del Adicional, por demoras en la Autorización por parte de la
Secretaria de Transporte de la Nación;
QUE a fs. 359/360, Coordinación General del Centro Cívico del Bi-
centenario, realiza informe relacionado con los montos que se han rete-
nido con concepto de Fondo de Reparo, los cuales totalizan la suma de $
1.888.646,11, monto que fuera sustituido por las Pólizas de Seguro de Cau-
ción detalladas a fs. 361, correspondiendo la devolución de las mismas a
la Empresa ELECTROINGENIERÍA S.A., por lo que deberá emitirse Orden
de pago a favor de la mencionada Empresa y por la expresada cantidad;
QUE a fs. 364 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº
168/2016 expresando que atento las constancias de autos, las disposicio-
nes de los arts. 51, 52 cc. y ss. de la Ley de Obras Públicas, las prescrip-
ciones de los arts. 79, 81 y 108 del Decreto N° 4758/77 y las facultades
conferidas por el Decreto N° 2000/15, puede el Señor Secretario de Arqui-
tectura dictar resolución justicando la mora vericada en la ejecución de
los trabajos de conformidad a lo informado por la Inspección actuante de
la Unidad de Gerenciamiento de Inspección de Obras (U.G.I.O.), y apro-
bando las Actas de Recepción Provisional Total de fs. 355 y Denitiva de
fs. 356, proponiendo a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR