Resolución N° 187 1º Sección: Legislación – Normativas
Fecha de Entrada en Vigor | 21 de Febrero de 2017 |
Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
Fecha de la disposición | 5 de Agosto de 2016 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
11
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 202
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Detalles de Estructura y de la totalidad de las instalaciones y la Ejecución
de la Obra: “AMPLIACIÓN EDIFICIO (Taller de Usos Múltiples – tres (3)
Aulas – Núcleo Sanitario) en la Escuela “HONORATO LACONI”, ubicado en
calle Tomás de Irobi N° 557 – Barrio Marquéz de Sobremonte – Córdoba
– Departamento Capital”, por la suma total de Pesos Doscientos Ochenta
y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Siete con Treinta y Cuatro Centavos
($ 285.897,34), suscripta el día 16 de noviembre de 2015 entre el enton-
ces Director General de Arquitectura, Arquitecto Ricardo ROGNONI, por
una parte, y el Titular de la Empresa Unipersonal CARLOS E. MARTINEZ
(CUIT N° 20-13918520-0), Señor Carlos Enrique MARTINEZ, contratista
de la obra, por la otra, que como Anexo I, compuesto de TRES (3) fojas, se
acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPUTÁSE el egreso que asciende a la suma de Pe-
sos Doscientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Siete con
Treinta y Cuatro Centavos ($ 285.897,34), conforme lo indica la Dirección
General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Con-
tabilidad (Nota de Pedido) N° 2016/000335, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 506-005, Partida 12.06.00.00 del P.V.
Artículo 3°.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-
cribir la Enmienda de Contrato por redeterminación de precio, debiendo la
Empresa Unipersonal CARLOS E. MARTINEZ, integrar el importe adicio-
nal de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención
a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de
Cuentas de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Ocial, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES
ANEXO: https://goo.gl/xK0BQP
Resolución N° 187
Córdoba, 5 de agosto de 2016
Expediente Nº 0047-004409/2015/R1-
VISTO:
Este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por
Resolución Nº 164/2016, la aprobación del Acta Acuerdo de Redetermina-
ción de Precio por Reconocimiento de la Primera Variación de Costos, co-
rrespondiente al mes de octubre de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar
en el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de
las Instalaciones Eléctrica, Sanitaria, de Gas, Servicio Contra Incendio e
Instalación Solar Térmica y la Ejecución de la Obra: “AMPLIACIÓN Y RE-
FUNCIONALIZACIÓN EDILICIA DE LA ESCUELA RURAL Y ALBERGUE
PATRICIAS ARGENTINAS, UBICADA EN CAMINO PÚBLICO – PARAJE
LA CANDELARIA – DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, suscripta con fecha 26 de febrero de 2016, entre el señor Se-
cretario de Arquitectura, y el Socio Gerente de la Empresa SCALA EM-
PRESA CONSTRUCTORA S.R.L., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos copia de la Resolución Nº 137 del entonces Minis-
terio de Infraestructura de fecha 27 de agosto de 2015, mediante la cual se
contrató en forma directa la ejecución de la obra citada a la Empresa SCA-
LA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., así como del contrato de obra
correspondiente y del Acta de Replanteo, ambos de fecha 23 de octubre de
2015.
Que se glosa documentación presentada por la contratista fundamen-
tando su pedido.
Que se incorpora informe de la Jefatura de Área de Inspecciones y
Certicaciones de la entonces Dirección General de Arquitectura del cual
surge que el Plazo de ejecución de la obra es de 210 días calendarios, a
contar desde la fecha de rma del Acta de Replanteo y cuyo vencimiento
opera el día 20 de mayo de 2016.
Que la Sección Estudios de Costos de la entonces Dirección Gene-
ral de Arquitectura, informa que se ha producido una variación del 8,68%,
correspondiente a octubre de 2015, que implica un monto a imputar por $
372.342,95, ascendiendo el nuevo presupuesto de la obra a octubre de
2015 a la suma de $ 5.141.123,12.
Que las partes dejan expresamente establecido (Cláusula sexta del
Acta Acuerdo) que una vez aprobada la referida Acta, se satisfacen total
y absolutamente sus intereses contenidos en la misma, relacionados con
el reajuste de precio de la obra, por lo que de pleno derecho se entenderá
que las partes renuncian a todo otro reclamo o derecho fundado en las
cláusulas expresadas en dicho acuerdo, todo ello de conformidad con las
previsiones del Artículo 16 del Decreto Provincial Nº 1133/2010, recticado
por su similar Nº 1231/2010.
Que se agrega en autos Documento de Contabilidad - Nota de Pedido
N° 2016/000407 que certica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 232 de fecha 23 de mayo de 2016 del Depar-
tamento Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales
de este Ministerio mediante el cual se expresa que, vericada la existencia
de los supuestos que tornan procedente la aplicación de los Decretos Nº
1133/2010 y su similar Nº 1231/2010, puede emitirse el acto administrativo
que apruebe el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconoci-
miento de la Primera Variación de Costos correspondiente al mes de octu-
bre de 2015.
Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado
por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el N° 232/2016, y en
uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de la Primera Variación de Costos, correspon-
diente al mes de octubre de 2015, por trabajos faltantes de ejecutar en
el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de
las Instalaciones Eléctrica, Sanitaria, de Gas, Servicio Contra Incendio e
Instalación Solar Térmica y la Ejecución de la Obra: “AMPLIACIÓN Y RE-
FUNCIONALIZACIÓN EDILICIA DE LA ESCUELA RURAL Y ALBERGUE
PATRICIAS ARGENTINAS, UBICADA EN CAMINO PÚBLICO – PARAJE
LA CANDELARIA – DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE – PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, por la suma total de Pesos Trescientos Setenta y Dos Mil Tres-
cientos Cuarenta y Dos con Noventa y Cinco Centavos ($ 372.342,95),
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba