Resolución N° 179
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO |
| Fecha de la disposición | 18 de Julio de 2018 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CV - TOMO DCXLIII - Nº 133
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 18 DE JULIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N° 179
Córdoba, 30 de mayo de 2018
VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad pro-
picia mediante Resolución Nº 00541/2018, se apruebe la Modicación de
Obra Nº 1 correspondiente a la Obra: “ENSANCHE Y SUBMURACIÓN
DEL PUENTE SOBRE RÍO SUQUÍA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SAN-
TA ROSA DE RÍO PRIMERO” a cargo de la Empresa VIAL RG S.A., por la
suma de $ 2.146.416,10.
Y CONSIDERANDO:
Que surge de las constancias obrantes en autos que por Resolución
N° 155/2017 modificatoria de su similar Nº 0051/2017, ambas del enton-
ces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se adjudicó la
ejecución de la referida obra a la Empresa VIAL RG S.A., suscribiéndo-
se el pertinente Contrato con fecha 6 de septiembre de 2017 y el Acta
de Replanteo el día 19 de septiembre de 2017.
Que se han incorporado en autos Memoria Descriptiva de la Modifi-
cación de Obra N° 1, Pliego Particular Complementario de Condiciones
Nº 1, Pliego Particular Complementario de Especificaciones Técnicas
Nº 1, Cómputo Métrico y Presupuesto, Análisis de Precios, Planilla
Comparativa, y conformidad de la Contratista para la ejecución de los
trabajos de que se trata, renunciando a gastos improductivos como
cualquier otro que pudiere corresponder por la ampliación de obra.
Que en la documentación técnica elaborada por el Departamento
I - Obras de la Dirección Provincial de Vialidad, se expresa que la pre-
sente Modificación de Obra contempla la ejecución de una serie de tra-
bajos necesarios e imprescindibles de ejecutar a los fines de culminar
con la obra principal y que no fueron tenidos en cuenta en el proyecto
original, todo lo cual se encuentra detallado en autos.
Que se advierte de la documentación referente a la modificación de
obra propiciada en autos, que el plazo de ejecución de dichos trabajos
se prevé en noventa (90) días, estableciendo el nuevo vencimiento el
día 16 de julio de 2018.
Que surge de la Planilla Comparativa de la Modificación de Obra
Nº 1, un aumento en el precio de la obra de $ 2.146.416,10, a valo-
res contractuales, que representa un incremento del 13,68% del monto
del contrato, ascendiendo el nuevo monto de la obra a la suma de $
17.838.947,24, todo calculado con la exención a los Ingresos Brutos,
habiendo la obra sido adjudicada en el marco de las disposiciones del
Decreto Nº 259/2017.
Que se ha incorporado en autos Documento Contable - Ajuste Or-
den de Compra N° 2017/000635.01, correspondiente al Ejercicio 2018,
por la suma de $ 2.146.416,10, en cumplimiento de lo establecido por
el artículo 13 de la Ley N° 8614 y 58 –primer párrafo- del Decreto Nº
4758/77.
Que surge de la constancia incorporada en autos que la firma VIAL
RG S.A. se encuentra inscripta en el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado – Registro de Constructores de Obra Pública,
en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 1419/2017.
Que obra Dictamen Nº 204/2018 del Departamento Jurídico de la
Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio, en el que se
expresa que por las razones de hecho y de derecho vertidas en las pre-
sentes actuaciones, los trabajos modicatorios que se propician encuadran
jurídicamente en las prescripciones de los artículos 40 y 41 de la Ley de
Obras Públicas 8614, modicada por Ley N° 10.417, toda vez que los mis-
mos, según informes técnicos obrantes en autos, no superan el 30% del
contrato original, pudiendo en consecuencia dictarse el acto administrativo
propuesto.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictami-
nado por el Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio con el Nº 204/2018 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modicación de Obra Nº 1, correspon-
diente a la obra: “ENSANCHE Y SUBMURACIÓN DEL PUENTE SOBRE
RÍO SUQUÍA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SANTA ROSA DE RÍO PRI-
MERO” y consecuentemente ADJUDÍCASE la ejecución de la misma a la
contratista de la obra principal, Empresa VIAL RG S.A., por la suma de
Pesos Dos Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Dieciséis
con Diez Centavos ($ 2.146.416,10), a valores contractuales, ascendiendo
el nuevo monto del contrato de la obra a la suma de Pesos Diecisiete Mi-
llones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Siete con
Veinticuatro Centavos ($ 17.838.947,24) conforme Planilla Comparativa que
como Anexo I, compuesto de una (1) foja, se acompaña y forma parte inte-
grante del presente instrumento legal.
Artículo 2°.- APRUÉBASE una ampliación de Plazo de Obra de no-
venta (90) días, llevando el vencimiento del mismo al día 16 de julio de
2018.
Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa
VIAL RG S.A. para la ejecución de los trabajos de que se trata en los
términos de su presentación y la renuncia a los gastos improductivos, que
pudieran generarse como consecuencia de la instrumentación, gestión y
tramitación de la presente Modicación de Obra.
Artículo 4º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Dos Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Dieciséis con Diez
Centavos ($ 2.146.416,10), conforme lo indica el Depar tamento Adminis-
tración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento
de Contabilidad - Ajuste Orden de Compra N° 2017/000635.01, con cargo
a Jurisdicción 1.50 – Programa 504-002 – Partidas 12.06.00.00 – Obras -
Ejecución por Terceros - Centro de Costo 2125 del P.V.
Artículo 5º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-
cial de Vialidad a suscribir la Addenda al contrato de obra, previo cum-
plimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes,
debiendo la contratista integrar la garantía de el cumplimiento en la misma
proporción establecida para el contrato principal y cumplimentar con el se-
llado de Ley de las Enmiendas de Contrato por Modicación de Obra.
Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial,
notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO A CARGO DEL MINISTE-
RIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
ANEXO
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba