Resolución N° 177 1º Sección: Legislación – Normativas
Fecha de Entrada en Vigor | 24 de Junio de 2022 |
Emisor | Secretaría de Arquitectura |
Fecha de la disposición | 18 de Abril de 2022 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
10
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 126
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Las Malvinas son argentinas”
de Pedido N° 2022/000124, imputándose la suma de $27.772.758,00 con
cargo al ejercicio Presupuestario Vigente Año 2022 – Programa N° 506-011.
QUE a fs. 112 se agrega el informe de dominio, que da cuenta del ca-
rácter de scal del inmueble objeto de intervención, conforme lo dispuesto
por el Art. 3° de la Ley N° 8614 de Obras Públicas.
QUE a fojas 78 se acompaña por la Empresa IMBAL S.A., nota de con-
formidad con el Presupuesto determinado por el área de costos a valores
contractuales de Agosto/2017 y a valores actualizados a Mayo/2021, para
la ejecución de los Trabajos Complementarios N° 1, renunciando a efectuar
reclamos derivados de todo gasto general e improductivo.
QUE de la Constancia de Habilitación y Determinación de su Capaci-
dad Económico-Financiera, expedida por Registro Ocial de Proveedores
y Contratistas del Estado, surge que la empresa IMBAL S.A. cumplimenta
con las previsiones del Decreto N° 1419/17 y sus modicatorios.
QUE a fojas 40/45 se agrega copia de la Resolución N° 345/21, por
cuyo intermedio se aprueba el Acta de Aceptación de la Adecuación
Provisoria de Precios N° 8 a N° 12, esta última correspondiente al mes
de Mayo/2021, de la obra principal tramitada por Expediente N° 0047-
006838/2017.
QUE a fs. 113/114 consta agregada el Acta de Aceptación de la Ade-
cuación Provisoria de Precios N° 1 a N° 12, de los Trabajos Complementa-
rios N° 1 de la obra descripta, en los términos del Decreto N° 800/16.
QUE se expide a fojas 115/116 el área de legales de esta Secretaría
mediante Dictamen N° 147/22 señalando que atento las constancias de
autos, las previsiones del art. 7° inc. b) apartado 5 de la Ley de Obras
Públicas N° 8614 y las atribuciones conferidas por Decreto N° 399/20, re-
sulta competencia de esta Secretaría de Arquitectura, dictar acto admi-
nistrativo adjudicando la ejecución de los Trabajos Complementarios N° 1
a la Empresa IMBAL S.A., por la suma pesos Seis Millones Ochocientos
Veintiséis Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con setenta y un centavos ($
6.826.345,71) a valores contractuales correspondientes al mes de Agos-
to/2017, jándose un plazo de 30 días para su ejecución; y aprobando el
Acta Acuerdo elaborada sobre la Adecuación Provisoria de Precios N° 1 a
N° 12, siendo el monto actualizado al mes de Mayo/2021 por variación de
costos de pesos Veintisiete Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Sete-
cientos Cincuenta y Ocho con siete centavos ($27.772.758,07).
EL SECRETARIO DE ARQUITECTURA
RESUELVE:
ARTICULO 1°: APROBAR la documentación técnica correspondiente
a los Trabajos Complementarios N° 1 en la obra: “Refuncionalización del
edicio de la Guardia Motorizada de Gendarmería Nacional para el fun-
cionamiento del Escuadrón Vial de Villa María – Loc. Villa María – Dpto.
General San Martín”, detallados en el informe elaborado a fs. 02/04 por la
Dirección General de Proyectos de esta Secretaría, previéndose un plazo
de TREINTA (30) para su ejecución.
ARTICULO 2°: ADJUDICAR la ejecución de los Trabajos Complemen-
tarios N° 1 de la obra descripta en el artículo primero, a la rma IMBAL
S.A., por un monto de Pesos Seis Millones Ochocientos Veintiséis Mil Tres-
cientos Cuarenta y Cinco con setenta y un centavos ($ 6.826.345,71) a
valores contractuales correspondientes al mes de Agosto/2017.
ARTICULO 3°: APROBAR el Acta de Aceptación de la Adecuación
Provisoria de Precios N° 1 a N° 12, por variación de costos de los Tra-
bajos Complementarios N° 1, vericadas en los meses de MAYO/2018,
JULIO/2018, SEPTIEMBRE/2018, OCTUBRE/2018, ENERO/2019,
ABRIL/2019, JUNIO/2019, SEPTIEMBRE/2019, NOVIEMBRE/2019,
ABRIL/2020, ABRIL/2021 y MAYO/2021, que importa una diferencia total
a reconocer a la Empresa IMBAL S.A. de pesos veinte millones novecien-
tos cuarenta y seis mil cuatrocientos doce con treinta y seis centavos ($
20.946.412,36) por dicho concepto, producto de las cuales se determina-
do como Nuevo Valor de los Trabajos Complementarios a esa fecha, el
importe total de pesos Veintisiete Millones Setecientos Setenta y Dos Mil
Setecientos Cincuenta y Ocho con siete centavos ($ 27.772.758,07) a va-
lores correspondientes al mes de Mayo/2021, debiendo procederse a la
consecuente suscripción de la adenda al contrato de obra y ampliación de
la garantía correspondiente por parte de la mencionada Empresa, Acta que
forma parte de la presente Resolución como Anexo N° 1.
ARTÍCULO 4°: IMPUTAR EL EGRESO de $ 27.772.758,07 demandará
la adjudicación de los Trabajos Complementarios N° 1 referidos en artículo
primero, conforme lo indica el área Ejecución Presupuestaria y Contabi-
lidad de la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras
Públicas, en Nota de Pedido Nº 2022/000124 (fs. 111) – Programa 506-011
– Partida 12.06.00.00 – Obras Ejecución por Terceros del Ejercicio Presu-
puestario Vigente Año 2022.
ARTICULO 5°: PROTOCOLICESE, REMITASE a la Dirección General
de Administración de este Ministerio de Obras Públicas, TOME RAZÓN el
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, NOTIFÍQUESE, PUBLÍ-
QUESE en Boletín Ocial y pase a la División Licitaciones y Contratos, a
su conocimiento y efectos.
FDO: MANUEL GRAHOVAC, SECRETARIO DE ARQUITECTURA.
ANEXO
Resolución N° 177
Córdoba, 18 de abril de 2022
EXPEDIENTE Nº 0047-000430/2022.-
VISTO este Expediente en el que obran las actuaciones relacionadas con
la Licitación Pública Nº 2022/000022, efectuada el día 30 de marzo de
2022, para Contratar la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE NUE-
VO EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ – LOCALIDAD VILLA HUIDO-
BRO, ubicado en calle Lavalle entre Pasco y San Lorenzo – Localidad Villa
Huidobro – Departamento General Roca – Provincia de Córdoba”, con un
Presupuesto Ocial de $ 24.384.395,99.
Y CONSIDERANDO:
QUE a fs. 147/151 obra copia de la Resolución N° 124/2022 de esta
Secretaría, por la que se aprueba la documentación técnica y se autoriza
el llamado a Licitación Pública N° 2022/000022 para la contratación de la
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba