Resolución N° 170
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
| Fecha de la disposición | 3 de Agosto de 2016 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
10
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 204
CORDOBA, (R.A.), MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-
vincial en vigencia, conforme los Documentos de Modicación de Crédito
Presupuestario Nros. 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 correspondientes al mes de
Mayo del año 2016, emitidos por la Dirección de Jurisdicción de Adminis-
tración de este Ministerio, el que como Anexo Único, compuesto de catorce
(14) fojas útiles forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuen-
tas, comuníquese a la Legislatura, a la Contaduría General de la Provincia
y a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíque-
se en el Boletín Ocial y archívese.FDO: ROBERTO HUGO AVALLE, MINISTRO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
ANEXO: https://goo.gl/2wBsRM
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y
OBRAS VIALES
Resolución N° 170
Córdoba, 3 de agosto de 2016
Expediente N° 0047-001278/2013/R10.-
VISTO:
Este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura dependiente
de este Ministerio propicia por Resolución Nº 371/2016, se adjudique la
ejecución de los trabajos modicatorios necesarios de efectuar en la Obra:
“EJECUCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL PABELLÓN CIELO Y TIE-
RRA, UBICADO EN PARQUE LAS TEJAS – PREDIO DE LA EX CASA DE
GOBIERNO – BARRIO NUEVA CORDOBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA
- DEPARTAMENTO CAPITAL”, a la Empresa COVA S.A., contratista de la
obra principal, por la suma de $ 1.777.842,71.
Y CONSIDERANDO:
Que obra copia certicada de la Resolución N° 220 del entonces Mi-
nisterio de Infraestructura de fecha 06 de octubre de 2014, por la cual se
adjudicó la obra principal a la Empresa COVA S.A., del contrato de obra
suscripto en consecuencia con fecha 10 de marzo de 2015, y del Acta de
Replanteo de fecha 13 de abril de 2015.
Que la Jefatura de Área Inspecciones y Certicaciones de la Secre-
taría de Arquitectura incorpora en autos Memoria Descriptiva, de la cual
surge que los trabajos modicatorios propiciados tienen su origen en la
necesidad de realizar tareas complementarias como consecuencia de la
tormenta acaecida durante el mes de febrero de 2016, que provocó inunda-
ciones y caída de árboles, para poder optimizar el predio y sus instalacio-
nes.
Que se ha incorporado en autos Memoria Descriptiva, Presupuesto
General, Análisis de Precios, Pliego Técnico y Planos.
Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura
interviene en autos vericando los cálculos confeccionados por la contra-
tista, observando diferencias en el ítem “Sistema de Riego por Aspersión”,
destacando que los precios modicados en referencia a la reformulación
del proyecto, concuerdan con los costos contractuales de la Licitación de
la Obra, con fecha de presentación marzo de 2013, arrojando un saldo de
Economías y Demasías de $ 1.777.842,71, lo que representa un porcentaje
de incidencia del 18,29% respecto al monto contractual ( $ 9.721.505,96),
no superando el límite del 30% que establece el artículo 40 de la Ley de
Obras Públicas N° 8614 y su Decreto Reglamentario.
Que la Jefatura de Área de Inspecciones y Certicaciones de la citada
Secretaría informa las tareas a ejecutar y su fundamento, las cuales con-
sisten en: 1) reforzar la iluminación exterior, 2) reforzar el predio que rodea
el nuevo edicio con rejas a una altura de 2,00 mts. con vigas soporte
antivuelco y barandas de seguridad en circulación de servicio, 3) pintura
esmalte de poliuretano en estructura metálica, cabina de ascensor y cañe-
ría eléctrica visible, 4) pintura látex interior en muros de hormigón y esfera
del planetario, 5) provisión, colocación de puerta de emergencia en ingreso
y puerta de acceso a zona de mantenimiento, debiendo proveer de un lm
protector para piso de vidrio, como así también proveer y montar grupo
electrógeno.
Que asimismo informa que se prevé un plazo de ejecución de cuarenta
y cinco (45) días aclarando que la obra no tiene otro pedido de adicionales
o modicatorios y cuenta con un avance del 83,79% al mes de mayo de
2016.
Que obra en autos copia de la Resolución N° 0485/2016 de la Secreta-
ría de Arquitectura mediante la cual se amplía el plazo de ejecución de la
obra hasta el 14 de noviembre de 2016.
Que luce incorporado el correspondiente Documento Contable (Nota
de Pedido), en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la Ley
N° 8614.
Que se adjunta en autos el correspondiente Certicado de Habilitación
para Adjudicación expedido por el Registro de Constructores de Obras (ar-
tículo 23 correlativos y concordantes del Decreto N° 809/96).
Que obra Dictamen N° 305/16 del Departamento Jurídico de la Direc-
ción General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa
que, los Trabajo Modicatorios que se propician encuadran en lo estable-
vez que –según los informes técnicos obrantes en autos- el porcentaje de
incidencia es del 18,29 % sobre el monto contractual, no excediendo el 30
% previsto en el citado artículo 40 pudiendo en consecuencia dictarse el
acto administrativo correspondiente.
Por ello, la normativa citada, lo dictaminado por el Departamento Jurí-
dico de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 305/2016, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCANSE los trabajos modicatorios necesarios
de efectuar en la obra: “EJECUCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL
PABELLÓN CIELO Y TIERRA, UBICADO EN PARQUE LAS TEJAS – PRE-
DIO DE LA EX CASA DE GOBIERNO – BARRIO NUEVA CORDOBA –
PROVINCIA DE CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL”, consistentes
en: 1) reforzar la iluminación exterior, 2) reforzar el predio que rodea el nue-
vo edicio con rejas a una altura de 2,00 mts. con vigas soporte antivuelco
y barandas de seguridad en circulación de servicio, 3) pintura esmalte de
poliuretano en estructura metálica, cabina de ascensor y cañería eléctrica
visible, 4) pintura látex interior en muros de hormigón y esfera del planeta-
rio y 5) provisión, colocación de puerta de emergencia en ingreso y puerta
de acceso a zona de mantenimiento, debiendo proveer de un lm protector
para piso de vidrio, como así también proveer y montar grupo electrógeno,
a la Empresa COVA S.A., contratista de la obra principal, por la suma de
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba