Resolución N° 149 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 8 de Junio de 2021 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 11 de Mayo de 2021 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
6
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 113
CORDOBA, (R.A.) MARTES 8 DE JUNIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
partes que resulte necesario adecuar a los fundamentos de la presente
resolución.
Artículo 2º.- RECTIFÍCASE el artículo 1º de la Resolución Ministerial
Nº 264, de fecha de 30 de diciembre de 2020, que quedará redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria
de Precios N° 2 por las variaciones de costos vericadas en el mes de
febrero de 2019 en el “Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de
Instalación Eléctrica y en la ejecución de la Obra: “NUEVO PARQUE COS-
TANERA NORTE DE RÍO CUARTO, ubicado en Extensión desde Puente
Carretero (Avenida España) hasta el Puente Atirantado (Avenida Roberto
Payró) – Banda Norte – Ciudad de Río Cuarto – DEPARTAMENTO: RÍO
CUARTO - PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma total de Pesos Setenta
y Cinco Mil Setecientos diez con Ochenta y Tres Centavos ($ 75.710,83),
suscripta el día 5 de febrero de 2021, por el señor Director General de
Obras de la Secretaría de Arquitectura, Arq. Roberto José MOREIRA y
el Presidente de la Empresa DAJOR S.A., señor Roque Antonio VILLA,
contratista de la obra, que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se
acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.”
Artículo 3º.- MODIFÍCASE el artículo 3º de la Resolución Ministerial
Nº 264, de fecha de 30 de diciembre de 2020, que quedará redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pe-
sos Dos Millones Seiscientos Diecinueve Mil Ochenta y Uno con Veintiseis
Centavos ($ 2.619.081,26), conforme lo indica la Dirección General de
Administración de este Ministerio y de acuerdo al siguiente detalle:
Documento de Contabilidad –
Nota de Pedido N° 2021/000123,
Jurisdicción 1.50, Programa 506-011,
Partida 12.06.00.00,
Obras – Ejecución por Terceros del P.V. …….……..$75.170,83
Documento de Contabilidad –
Nota de Pedido N° 2021/000069,
Jurisdicción 1.50, Programa 506-011,
Partida 12.06.00.00,
Obras – Ejecución por Terceros del P.V. ……………$ 2.543.910,43”
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a
la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tr ibunal de
Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase
a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Resolución N° 149
Córdoba, 11 de mayo de 2021
Expediente N° 0047-007127/2017/R11.
VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia
por Resolución N° 087/2021 la aprobación del Acta de Aceptación de
Adecuación Provisoria de Precios Nros. 6,7,8,9 y 10 por las variaciones
de costos vericadas en los meses de septiembre/2019, noviembre/2019,
diciembre/2019, febrero/2020 y enero/2021 respectivamente, en la ejecu-
ción de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE: Sistematización
de Espacios Verdes, Estacionamiento, Rejas y Puer tas de Ingreso en el
ex Establecimiento Penitenciario Nº 2, ubicado en calle Videla Castillo Nº
400 – Barrio San Martín – Ciudad de Córdoba – Departamento Capital”, y
el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nros. 1, 2, 3
,4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 por las variaciones de costos vericadas en los me-
ses de septiembre/2018, octubre/2018, enero/2019, abril/2019, junio/2019,
septiembre/2019, noviembre/2019, diciembre/2019, febrero/2020 y ene-
ro/2021, respectivamente, en los Trabajos Modicatorios suscriptas ambas
con fecha 17 de marzo de 2021, entre el señor Director General de Obras
de la citada Secretaría y el Apoderado de la Empresa CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A., contratista de la obra.
Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las pre-
visiones del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018
y disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 148/2018 se adjudicó la ejecu-
ción de la obra citada a la Empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.
suscribiéndose en consecuencia el 12 de julio de 2018 el Contrato de Obra
Pública y Acta de Replanteo el día 25 de octubre de 2015.
Que mediante Resolución Ministerial N° 369/2018 se adjudicaron los
trabajos modicatorios de la obra de referencia a la Empresa CONS-
TRUCTORES ASOCIADOS S.A. suscribiéndose en consecuencia el 14 de
enero de 2019 la Addenda por Trabajos Modicatorios.
Que se encuentra incorporada en autos copias de las Resoluciones
Ministeriales N° 15/2019 recticada por su similar N° 165 de fecha 10 de
junio de 2019 y N° 16/2019 recticada por su similar N° 166 de fecha 10
de junio de 2019 con las correspondientes intervenciones del Tribunal de
Cuentas aprobando la Adecuaciones Provisorias 1 y 2 de los meses sep-
tiembre y octubre de 2018 y copia de Resolución Ministerial N° 310/2019
por la cual se aprobaron las Adecuaciones Provisorias Nros. 3, 4 y 5 de los
meses enero, abril y junio todos del año 2019.
Que mediante notas de fechas 20/09/2019, 27/11/2019, 27/12/2019,
28/02/2020, 29/01/2021, la mencionada contratista formalizó el pedido de
la sexta, séptima, octava, novena y décima Adecuación Provisoria de Pre-
cios de la obra de la obra madre, y con fechas 16/03/2020, 29/01/2021 y
26/02/2021 pedidos de la 1° a 10° Adecuación de Precio de los Trabajos
Modicatorios de la obra de referencia, acompañando los antecedentes y
cálculos correspondientes.
Que obra en autos informe de la División Certicaciones, armando
que “si se confeccionó certicado extraordinario de pago a cuenta del 20%
s/Art. 35 del PPC”, con detalle de los partes mensuales, advirtiéndose que
el avance de la obra madre, registrando al mes de febrero/2021 (último
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba