Resolución N° 146 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 12 de Mayo de 2021 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 10 de Mayo de 2021 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
6
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 92
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
dalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme
lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4) de la Ley Nº 8614,
modicada por la Ley Nº 10.417, visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las
facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida
con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio
Caminero Regional Nº 02, la ejecución de la obra de referencia.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 125/2021 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Cami-
nero Regional Nº 02, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMINOS
DE TIERRA – REGIÓN 02 – DEPARTAMENTOS: MINAS – POCHO – SAN
ALBERTO- SAN JAVIER- AÑO 2021”, por la suma de Pesos Ochenta
y Tres Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Dos ($
83.586.182,00), por un plazo de realización de los trabajos de doce (12)
meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto
Ocial que, como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma parte inte-
grante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Ochenta y Tres Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Ciento
Ochenta y Dos ($ 83.586.182,00), conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección de Vialidad en su Documen-
to de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2021/00039, de acuerdo al
siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50,
Programa 505-000,
Partida 12.06.00.00,
Obras – Ejecución por Terceros,
Centro de Costo 0453 –
Conservación, Restauración y Mantenimiento
de Caminos de Firme Natural del P.V. ………………… $ 59.633.423,00
Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….……...... $ 23.952.759,00
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad
a suscribir el respectivo contrato de obra.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento
Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuen-
tas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifí-
quese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Resolución N° 146
Córdoba, 10 de mayo de 2021
Expediente Nº 0045-022964/2021 - Cuerpos I y II.-
VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación
de Obras Públicas, como Coordinadora de la “Unidad Ejecutora para la
Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único” propicia la pu-
blicación en el Boletín Ocial, requerida a los nes de obtener la confor-
midad de los beneciarios de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO DE
LA RED TERCIARIA T-334-8, T-346-9 y T-396-7, TRAMO: RP N°
1 – COLONIA DOS HERMANOS – COLONIA MAUNIER – COLONIA 10
DE JULIO” y la apertura de un Registro de Opositores, todo en el marco
de lo dispuesto por el artículo 14 del Anexo Único al Decreto N° 1053/2018
-reglamentario de la Ley N° 10546- modicado por Decreto N° 0454/2020.
Y CONSIDERANDO:
Que la referida normativa establece que las obras que se aprueben en
el marco del “Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales”,
se ejecutarán por el sistema de Contribución de Mejoras, requiriéndose
la conformidad de los contribuyentes alcanzados por el área contributiva
(artículo 3º de la Ley 10546 y artículo 14 del Anexo Único al Decreto Regla-
mentario N° 1053/2018, modicado por Decreto N° 0454/2020).
Que la citada reglamentación establece que la autoridad de aplica-
ción, a los nes de lograr esa conformidad, publicará durante cinco (5) días
consecutivos en el Boletín Ocial, la información relacionada a la obra a
realizar y la respectiva contribución, disponiéndose en el mismo momento
la apertura de un Registro de Opositores, informándose en la mencionada
publicación, el procedimiento y requisitos para realizar la oposición. El
citado Registro se habilitará durante el término de cinco (5) días a contar
desde la última publicación, para que dentro de ése plazo los contribu-
yentes que se encuentren dentro de la zona de inuencia, maniesten su
disconformidad (artículo 14 del Anexo Único al Decreto Reglamentario N°
1053/2018, modicado por su similar N° 0454/2020).
Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas de este
Ministerio insta en autos el procedimiento y acompaña síntesis del proyec-
to, costo de la obra ($ 437.975.019,00) IVA incluido, “confeccionado confor-
me a valores del mes de marzo de 2021” con un plazo de ejecución de 365
días, área contributiva y listado de futuros contribuyentes alcanzados, su
proporción y estimación de la contribución a realizar.
Que asimismo propone el procedimiento y requisitos para realizar la
oposición de la siguiente manera: “El beneciario que quiera oponerse a
la contribución, deberá hacerlo mediante la Mesa de Entrada Digital, para
lo cual deberá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enlace:
https://d.cba.gov.ar/ Una vez ingresado, deberá completar los campos de
datos personales, el motivo del trámite y anexar una copia de su D.N.I., y
una copia del impuesto inmobiliario para constatar el número de cuenta al
que quiera asociar el reclamo; o mediante un correo electrónico a la casilla
UnidadEjecutoraCCU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición”
en el cual deberá incluir sus datos personales, anexar una copia de su
D.N.I. y una copia del impuesto inmobiliario para constatar el número de
cuenta al que quiere asociar el reclamo.”
Que el citado informe técnico, hace plena fe por sí mismo, en relación a su
conformidad con la normativa especíca (Ley N° 10546, Decreto Reglamenta-
rio N° 1053/2018, Resolución del Ministerio de Obras Públicas y Financiamien-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba