Resolución N° 144 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 6 de Mayo de 2022
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 29 de Abril de 2022

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

2

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 93

CORDOBA, (R.A.) VIERNES 6 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria

de aplicación en la especie.

Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-

tencia de un archivo titulado “índice”, haciendo plena fe de su contenido.

Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único,

creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por

Resolución Ministerial N° 242/2021 de fecha 13 de julio del 2021, sus-

cribiéndose el Contrato de Obra con fecha 25 de agosto del 2021 y el

Acta de Replanteo total confeccionada con fecha 8 de septiembre del 2021.

Asimismo, el plazo de ejecución de la obra se estableció en 730 días a

contar desde la fecha del Acta de Replanteo, (Artículo 1° Resolución N°

242/2021 y Punto II.2.2 Legajo Único para la Contratación), mientras que

por Resolución N° 402/2021 de fecha 26 de noviembre de 2021 se apro-

bó el Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión al mes de octubre del

2021. Se informa que el avance real acumulado al mes de marzo del 2022

del 3.59 %, según archivos titulados “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL

N° 007-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAR-2022” y “MEDICIÓN

MENSUAL N° 007-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAR-2022”.

Que por Nota de Pedido N° 12 de fecha 24 de febrero de 2022, la

contratista solicita la reformulación del Plan de Trabajo y Curva de Inver-

sión, habiendo renunciado expresamente a reclamar gastos improductivos,

gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera co-

rresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y/o aplicación

del Nuevo Plan de Avance y Curva de inversión, conforme archivo titulado

“Nota de conformidad por Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.

Que según archivo titulado “Informe Resumen Nuevo Plan de Avance

y Curva de Inversión” la contratista de la obra, solicita la aprobación del

Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión atento a “…los problemas

de salud relacionados a la pandemia, siendo importante el efecto en la

zona de la obra respecto a contagios, contactos estrechos, aislados, etc.,

como así también, fue claramente inuenciado el ritmo de trabajo por las

condiciones climáticas, ya que por las muy altas temperaturas no se podía

trabajar en el rango horario cercano al medio día”, manifestando además

que se mantiene inalterable el plazo dispuesto contractualmente.

Que se acompaña nuevo Plan de Inversión – Plan 02, contando con el

visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado “Informe Resu-

men de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión”.

Que obra Dictamen Nº 154/2022 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constan-

cias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos

con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido en el art.

41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones (T.O. por

Decreto Provincial N° 4758/77), con las observaciones allí formuladas, que son

de carácter formal y no impiden la prosecución del trámite.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el

N° 154/2022 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inver-

sión correspondientes a la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA

RED SECUNDARIA S-280 Y S-237 – TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 8 – LA

GILDA – SAN AMBROSIO – LA BRIANZA – RUTA PROVINCIAL Nº 24 –

DEPARTAMENTO RÍO CUARTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA” conforme

planilla que, como Anexo I, compuesta de tres (3) fojas útiles forma parte

integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Ocial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamenta-

ción y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 144

Córdoba, 29 de abril de 2022

Expediente Nº 0045-023187/2021/A3.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de

la Provincia de Córdoba solicita la aprobación del nuevo plan de avance y

curva de inversión, correspondientes a la obra: “PAVIMENTACIÓN RUTA

PROVINCIAL T-236, T-323, S-362 Y S-511 – TRAMO: PUNTA DEL AGUA –

LAS ISLETILLAS”, adjudicada al Consorcio Caminero Único de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – POP, de conformidad a

lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019,

la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Moderniza-

ción, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Con-

trataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria

de aplicación en la especie.

Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la exis-

tencia de un archivo titulado “índice”, haciendo plena fe de su contenido.

Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único,

creado por Ley N° 10.546 y su Decreto Reglamentario N° 1053/2018, por

Resolución Ministerial N° 399/2021 de fecha 26 de noviembre del 2021,

suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 23 de diciembre del 2021 y

el Acta de Replanteo total confeccionada con fecha 14 de marzo del 2021.

Asimismo, el plazo de ejecución de la obra se estableció en 18 meses a

contar desde la fecha del Acta de Replanteo (Artículo 1° Resolución N°

399/2021), siendo el avance real acumulado del 0,21%, según archivos

titulados “RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N° 001-0 CORRESPON-

DIENTE AL PERIODO MAR - 2022” y “MEDICIÓN MENSUAL N° 001-0

CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAR - 2022”.

Que por Nota de Pedido N° 2 de fecha 14 de marzo de 2022, la con-

tratista solicita tanto la entrega de planos y/o planilla de afectaciones de

los campos linderos a la traza a n de coordinar el ingreso de personal y

maquinarias para la ejecución de tareas, como de los permisos de trabajos

viales. Mientras que por similar N° 3 de fecha 22 de marzo de 2022, debido

a que solo se cuenta con la liberación de “…menos de un 10% del largo to-

tal de la obra: 16.195 m…” requiere la reformulación del Plan de Trabajo y