Resolución N° 138 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 7 de Junio de 2021 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 3 de Mayo de 2021 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
4
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 112
CORDOBA, (R.A.) LUNES 7 DE JUNIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
de 2020, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo
estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N°
2021/000155 que certica la reserva presupuestaria para atender la eroga-
ción que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N° 171/2021 de la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de confor-
midad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y
cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto
N° 800/2016, modicado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolu-
ción Ministerial Nº 223/216, atento a que se ha vericado una variación
en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior
al cinco por ciento (5%) respecto a los valores contractuales vigentes, pue-
de procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la
obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspon-
diente, habida cuenta que existe una modicación del precio contractual
que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra
pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el
N° 171/2021 y en uso de sus atribuciones (Ley 10.546, Decreto 1053/2018
y demás relacionados);
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Pre-
cios por variaciones de costos producidas en el mes de diciembre de 2020,
de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO CA-
MINOS RURALES – RUTA PROVINCIAL N° 11 – DEPARTAMENTO RIO
CUARTO – camino que une la Localidad de Coronel Baigorria con estación
Río Seco – 1eros. 4000 metros”, por la suma total de Pesos Diecisiete
Millones Doscientos Trece Mil Setecientos Cuarenta y Siete con Setenta
y Tres Centavos ($ 17.213.747,73), conforme Formulario de Aceptación de
Adecuación Provisoria de Precios suscr ipta con fecha 09 de abril de 2021,
por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente, señor
Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto
de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instru-
mento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total
de Pesos Diecisiete Millones Doscientos Trece Mil Setecientos Cuarenta
y Siete con Setenta y Tres Centavos ($ 17.213.747,73), conforme lo indica
la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Docu-
mento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 2021/000155, de acuerdo al
siguiente detalle: con cargo a jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida
12.06.00.00 – Obras – Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-
neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase
a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
Resolución N° 138
Córdoba, 03 de mayo de 2021
Expediente Nº 0045-022340/2019/A11.-
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de
la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 2,
por las variaciones de costos vericadas en el mes de Octubre de 2020,
en la realización de la obra: “MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE CAMINO
RURAL T-54-19 RIO CUARTO - CONSORCIO CAMINERO ÚNICO”
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – en adelante POP, de
conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario
N° 750/2019, Resolución N° 2 de la Secretaría de Planeamiento y Moderni-
zación, Resolución N° 20 de la Dirección General de Compras y Contrata-
ciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de
aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsio-
nes del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018, dispo-
siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de
la obra de referencia.
Que obra documento titulado “Índice”, suscripto por la Directora General de
Coord. de Obras Públicas de éste Ministerio, haciendo plena fe de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 123/2020, de fecha 16 de junio
de 2020, y por su similar N° 287/2020 se aprobó la Primera Adecuación
Provisoria de Precios por var iaciones de Costos al mes de agosto/2020 y
que el plazo de obra se encontraba vigente hasta el 16/12/2020 confor me
constancia en autos.
Que obra en autos el pedido de redeterminación realizado por el Consorcio
Caminero Único, suscripto digitalmente con fecha 27 de octubre de 2020.
Que el Departamento Gestión Económica de Obras de la Dirección
Provincial de Vialidad acompaña infor me técnico, junto a similar titulado
“Adecuación Provisoria – Obra Faltante a Ejecutar – Octubre/2020”, de los
cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo
dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del segundo salto
el porcentaje físico de obra ejecutada era del % 30,54 y que la variación al
mes de octubre/2020 alcanzó un 6,40% lo que representa económicamen-
te un incremento de $ 1.312.591,50. En consecuencia, el nuevo costo del
presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 35.164.739,23.
Que asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coecientes y
de Monto de Obra faltante de ejecutar.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-
ción Provisoria de Precios, suscripta por el señor Presidente del Consorcio
Caminero Único, por la que acepta la segunda Adecuación Provisoria de
Precios por las variaciones de costos vericadas en el mes de octubre de
2020, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo esti-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba