Resolución N° 136 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 15 de Junio de 2022
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 21 de Abril de 2022

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

5

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 121

CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

Resolución N° 136

Córdoba, 21 de abril de 2022

Expediente Nº 0045-023223/2021/A7.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de

la Provincia de Córdoba solicita la Primera Adecuación Provisoria de Pre-

cios, por las variaciones de costos vericadas en el mes de febrero del

2022, en la realización de la obra: “MEJORAMIENTO DE RUTA PROVIN-

CIAL RP S-331 – ACCESO A MONTE MAÍZ – DEPARTAMENTO: UNIÓN”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N°

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modicatorios, disposiciones de la Resolución

Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y

Capítulo VII del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la

existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.

Que mediante Resolución Ministerial N° 379/2021 de fecha 3 de no-

viembre del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio

Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 25 de noviem-

bre del 2021, con un plazo de obra de trescientos sesenta (360) días conta-

dos a partir del Acta de Replanteo la cual fue confeccionada con fecha 22

de diciembre del 2021.

Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria Nº 1 realizada

por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 4 de

febrero del 2022.

Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acom-

paña informe técnico, junto a su similar titulado “Adecuación Provisoria –

Obra Faltante a Ejecutar - Febrero/2022”, “Certicación N° 002-0 0045-

023223/2021” y “Resumen Medición Mensual N° 002-0 Correspondiente

al Periodo Ene-22”, de los cuales surgen que los cálculos practicados se

hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que

a la fecha del primer salto el porcentaje físico ejecutado de la obra era del

0,65 % y que la variación al mes de febrero/2022 alcanzó un 11,66% lo

que representa económicamente un incremento de $ 12.232.309,69. En

consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a

la suma de $ 135.889.985,38.

Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coecientes y

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecua-

ción Provisoria de Precios, suscripta por el señor Presidente del Consorcio

Caminero Único con fecha 28 de marzo del 2022, por la que acepta la Prime-

ra Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verica-

das en el mes de febrero del 2022, habiendo renunciado la contratista a todo

reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N°

2022/000161 que certica la reserva presupuestaria para atender la eroga-

ción que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 146/2022 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformi-

dad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimen-

tados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016

y modicatorios, atento a que se ha vericado una variación en los precios

ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento

(10%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a

la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportuna-

mente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que

existe una modicación del precio contractual que produce consecuencias

jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el

N° 146/2022 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Precios

por las variaciones de costos producidas en el mes de febrero del 2022 de

los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO DE RUTA

PROVINCIAL RP S-331 – ACCESO A MONTE MAÍZ – DEPARTAMENTO:

UNIÓN”, por la suma total de Pesos Doce Millones Doscientos Treinta y Dos

Mil Trescientos Nueve con Sesenta y Nueve Centavos ($ 12.232.309,69),

conforme el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios

suscripto con fecha 28 de marzo del 2022, por el Consorcio Caminero Único,

representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la

obra, que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma

parte integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total Pesos

Doce Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Nueve con Sesenta y

Nueve Centavos ($ 12.232.309,69), conforme lo indica la Dirección General

de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad –

Nota de Pedido Nº 2022/000161, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa

511-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO