Resolución N° 126 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 29 de Abril de 2021 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fecha de la disposición | 27 de Abril de 2021 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
54
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 82
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 126
Córdoba, 27 de abril de 2021
Expediente Nº 0135-037332/2021.-
VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Regularización Do-
minial y Recupero de Viviendas Sociales propicia mediante Resolución
Nº 0338/2021, se autorice el llamado a Licitación Pública Digital para la
ejecución de la obra: “INFRAESTRUCTURA PARA 283 LOTES PARA LA
LOCALIDAD DE VILLA DOLORES – DPO. SAN JAVIER – PROVINCIA
DE CÓRDOBA – PROGRAMA LOTENGO”, cuyo Presupuesto Ocial as-
ciende a la suma de $ 225.270.051,78 a valores del mes de abril de 2021.
Y CONSIDERANDO:
Que el Subsecretario de Regularización Dominial y Recupero de Vi-
viendas Sociales insta el presente trámite a los nes de contratar mediante
el procedimiento de licitación pública, las obras de infraestructura para
dotar con red de agua potable, red eléctrica, alumbrado público y red vial
e hídrica a 283 lotes en la localidad de Villa Dolores, en el marco del “Plan
Lotengo” implementado por Decreto Nº 305/2016.
Que la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas
Sociales ha procedido a aprobar la correspondiente documentación base del
llamado a licitación pública, como asimismo su Presupuesto Ocial.
Que corre agregada en autos documentación relativa a la titularidad del
inmueble, Certicado de Factibilidad, Pliego de Especicaciones Técnicas,
Cómputos y Presupuestos, Estructura de Costos, Avance de Obra, Curva de
Inversión, Cronograma de Desembolsos, Anteproyectos, y Pliego de Condi-
ciones Particulares con sus Anexos que rigen la presente contratación,
como así también Presupuesto Ocial por la suma de $ 225.270.051,78
incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente, a valores del mes de abril
de 2021, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días corridos
a contar desde el Acta de Replanteo. En especial se resalta que se prevé un
fondo de inspección (artículo 34 “d”), anticipo nanciero del 15% del monto de
la obra (artículo 35) y la aplicación del Decreto N° 800/2016 (art.37), con la
salvedad del art. 2 “Observaciones” punto “e”.
Que tal como surge del Pliego de Condiciones Particulares correspon-
de en esta instancia la implementación de la Licitación Pública Digital,
en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 583/2016, a los nes
de garantizar mediante la utilización de medios informáticos, los principios
de ecacia, eciencia, economicidad y oportunidad consagrados en el ar-
tículo 174 de la Constitución Provincial, como también que el sistema apli-
cable es de ajuste alzado, asimismo dicho pliego deberá adecuarse a las
disposiciones de la Circular N° 3/2019 de la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Fianzas y Resolución N° 14/2021 del
Ministerio de Coordinación que reglamenta la Ley 10721.
Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto, de conformidad
con el Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2021/000028.
Que obra Dictamen N° 156/2021 de la Dirección General de Asuntos Le-
gales de este Ministerio, documentación técnica que rige el presente llamado
a licitación pública da cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 8614,
modicada por Ley Nº 10417, Decreto Nº 1823/2016, reglamentario de la pre-
citada Ley, Decreto Nº 583/2016, Anexo I al Decreto N° 1505/2016, Decreto
N° 800/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77 y conforme
las disposiciones del Decreto Nº 1419/2017 y demás modicatorios, puede
emitirse el acto administrativo por el cual se autorice el llamado a licitación
pública destinada a la ejecución de la obra de que se trata.
Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº
156/2021 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública Digital
para la ejecución de la obra: “INFRAESTRUCTURA PARA 283 LOTES EN
LA LOCALIDAD DE VILLA DOLORES – DEPARTAMENTO SAN JAVIER –
PROVINCIA DE CÓRDOBA – PROGRAMA LOTENGO”, cuyo Presupues-
to Ocial asciende a la suma de Pesos Doscientos Veinticinco Millones
Doscientos Setenta Mil Cincuenta y Uno con Setenta y Ocho Centavos ($
225.270.051,78), IVA incluido, a valores del mes de abril de 2021.
Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de
Pesos Doscientos Veinticinco Millones Doscientos Setenta Mil Cincuenta
y Uno con Setenta y Ocho Centavos ($ 225.270.051,78) según lo indica la
Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración
de la Dirección General de Vivienda en su Documento de Contabilidad
- Nota de Pedido Nº 2021/000028, de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50,
Programa 518-000,
Partida 12.06.00.00,
Obras Ejecución por Terceros del P.V……………….. $ 214.487.476,20
Presupuesto Futuro Año 2022 ……… …....…….….. $ 10.782.575,58
Artículo 3º.- FACÚLTASE a la Subsecretaría de Regularización Dominial
y Recupero de Viviendas Sociales para que proceda a jar la fecha de la Lici-
tación Pública Digital, en los términos que técnicamente estime conveniente,
debiendo asimismo determinar lugar y hora de apertura de sobres.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial, pase a la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recu-
pero de Viviendas Sociales para su publicación en el Portal Web Ocial de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás efectos que
correspondan y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 284
Córdoba, 30 de diciembre de 2020
Expediente N° 0135-032688/2016
VISTO: El expediente, en el que la Subsecretaría de Regularización Domi-
nial propicia por Resolución N° 0406/2020 la aprobación de una Economía
de obra por la suma de $ 284.441,28 de Cordón Cuneta, para la obra eje-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba