Resolución N° 117 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 17 de Mayo de 2022
• Emisor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
• Fecha de la disposición: 4 de Abril de 2022

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

8

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 100

CORDOBA, (R.A.) MARTES 17 DE MAYO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Las Malvinas son argentinas”

forme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N°

2022/000064 que certica la reserva presupuestaria para atender la ero-

gación que lo gestionado implica.

Que obra Dictamen N° 100/2022 de la Dirección General de Asuntos

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad

a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados

los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N° 800/2016, mo-

dicado por Decreto N° 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministe-

rial Nº 223/2016, atento a que se ha vericado una variación en los precios

ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento

(10%) respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a

la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportuna-

mente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que

existe una modicación del precio contractual que produce consecuencias

jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictami-

nado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con

el N° 100/2022 y en uso de sus atribuciones (Ley N° 10.546, Decreto N°

1053/2018 y demás relacionados);

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios Nº 2

por variaciones de costos producidas en el mes de noviembre del 2021,

de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “MEJORAMIENTO CA-

MINO DE LA RED SECUNDARIA S-330 – TRAMO: RUTA NACIONAL Nº

7 – TRES COLONIAS – PUESTO BLANCO”, por la suma total de Pesos

Dos Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Tres

con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 2.987.563,55), conforme Formulario

de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha

2 de marzo del 2022, por el Consorcio Caminero Único, representado por

su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como

Anexo I compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte integrante

del presente instrumento legal.

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos

Dos Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Tres con

Cincuenta y Cinco Centavos ($ 2.987.563,55), conforme lo indica la Dirección

General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabili-

dad – Nota de Pedido Nº 2022/000064, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Progra-

ma 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros del P.V.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la

Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, notifíquese, pase

a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 117

Córdoba, 04 de abril de 2022

Expediente Nº 0045-023039/2021/A11.-

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la

Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 2, por las

variaciones de costos vericadas en el mes de diciembre del 2021, en la rea-

lización de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINO DE LA RED SECUNDARIA

S-159 – TRAMO: AUTOPISTA 9 (VILLA MARÍA) – PARAJE SANTA ROSA”.

Y CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de con-

formidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario N°

750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Mo-

dernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Compras

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación comple-

mentaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsio-

nes del Decreto Nº 800/2016, modicado por su similar Nº 30/2018, dispo-

siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda,

Arquitectura y Obras Viales y en el Capítulo V, Punto V.1 del Legajo Único

de Contratación de la obra de referencia.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la

existencia de un archivo titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.

Que mediante Resolución Ministerial Nº 198/2021 de fecha 10 de junio

del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Camine-

ro Único, suscribiéndose el contrato pertinente el día 15 de julio del mismo

año, con un plazo de ejecución de obra de 180 días a contar desde la sus-

cripción del Acta de Replanteo Total, la cual fue confeccionada con fecha 9

de agosto del 2021. Asimismo, por Resolución Ministerial N° 365/2021 se

aprobó la Primera Adecuación Provisoria de Precios por variación de Cos-

tos correspondiente al mes de agosto del 2021, mientras que por su similar

N° 025 de fecha 11 de febrero del 2022 se aprobó la Ampliación de Plazo y

del Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, jando como nueva fecha

de nalización de los trabajos el día 22 de marzo de 2022.

Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por

el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 6 de

diciembre del 2021.

Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompa-

ña informe técnico, junto a similar titulado “Adecuación Provisoria – Obra

Faltante a Ejecutar - Diciembre/2021”, del cual surge que los cálculos

practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº

800/2016, y que a la fecha del segundo salto el porcentaje físico ejecuta-

do de obra era del 27,18% (conforme Resumen de Medición Mensual N°

004-0 correspondiente al Periodo Nov-2021) y que la variación al mes de

Diciembre/2021 alcanzó un 10,33% lo que representa económicamente un

incremento de $ 1.915.142,61. En consecuencia, el nuevo costo del presu-

puesto total de la obra asciende a la suma de $ 102.458.294,79.

Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coecientes y

de Monto de Obra faltante de ejecutar.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación