Resolución N° 116 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 27 de Julio de 2018 |
| Emisor | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO |
| Fecha de la disposición | 4 de Abril de 2018 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
16
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 64
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Que asimismo y conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº
180/08, el Ministerio de Salud deberá respetar las disposiciones de la
Ley de Obras Públicas Nº 8614 y sus modicatorias, entre ellas la Ley N°
10.417 y sus Decretos Reglamentarios, como toda otra normativa aplica-
ble, en relación al procedimiento de contratación.
Que obra Dictamen Nº 121/2018 del Departamento Jurídico de este Mi-
nisterio en el que se expresa que, en virtud de las consideraciones de he-
cho y derecho vertidas en autos, de los informes técnicos elaborados por
las áreas competentes y visto que se da cumplimiento a las disposiciones
de la Ley Nº 8614, modicada por Ley Nº 10.417, Anexo I al Decreto N°
1505/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77, entiende
que atento que la obra supera el índice trescientos (300) resulta oportuno
dictar el instrumento legal por el cual se apruebe la ejecución de la misma.
Que asimismo el Ministerio de Salud deberá informar oportunamente de la
presente contratación al Registro de Constructores de Obra Pública, a los
nes de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 -segundo párrafo-
del Anexo I al Decreto 1419/2017.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada y lo dictaminado por De-
partamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 121/2018 y en uso de sus
atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Y FINANCIAMIENTO R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE y consecuentemente AUTORÍZASE la ejecución
de los trabajos a contratar por el Ministerio de Salud referidos a la obra:
“NUEVO TGBT, RENOVACIÓN DE ALIMENTADORES A LOS PABELLO-
NES, RENOVACIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS Y SISTEMA DE
ILUMINACIÓN DE PARQUE DEL HOGAR DE ANCIANOS J.J. PUENTE
– LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR –PROVINCIA DE
CÓRDOBA”, conforme la documentación técnica compuesta por Pliego
Particular de Especicaciones Técnicas de Instalación Eléctrica, Planos y
Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos, elaborados por la Direc-
ción General de Infraestructura y la Dirección General de Compras y Con-
trataciones, ambos del Ministerio de Salud, como también el Presupuesto
Ocial, por la suma de Pesos Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Un
Mil Novecientos Doce con Nueve Centavos ($ 8.841.912,09).
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Ocial, pase al Ministerio de Salud a sus efectos y archívese.
FDO. RICARDO SOSAMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
Resolución N° 116
Córdoba, 04 de abril de 2018
Expediente Nº 0451-004926/2015 (Tomos I y II).-
VISTO: El expediente de la referencia en el que se tramita la resolución del
llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición convocado por
Resolución N° 132/2015 del entonces Ministerio de Infraestructura, en los
términos del artículo 14º, punto II) B) de la Ley Nº 9361, para la cobertura
del cargo Nº 266 – Jefatura de Área Técnico Legal de la Dirección General
de Coordinación Operativa dependiente del entonces Ministerio de Infraes-
tructura.
Y CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo previsto en el art. 16 de la Ley Nº 9361, se consti-
tuyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien fue la encargada
de determinar el Cronograma del proceso concursal, el que fue publicado
en la Página Web Ocial del Gobierno Provincial.
Que asimismo, mediante Acta de fecha 1 de septiembre de 2015 de la
Comisión Laboral de Concurso y Promoción, fueron designados los inte-
grantes de los Tribunales de Concurso de los cargos concursables y se
aprobaron los temarios generales y especícos correspondientes a cada
uno de los cargos en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas para
su estudio, todo lo cual fue publicado en la citada Pagina Web.
Que conforme al cronograma establecido, se recepcionaron las inscripcio-
nes de los postulantes desde las 8:00 del día 05 de septiembre hasta las
23:59 hs. del día 8 de septiembre de 2015.
Que vencido el plazo para las excusaciones y recusaciones de miembros
de los Tribunales de Concurso, se procedió a la conformación denitiva de
los Tribunales de Concurso por Resolución Nº 005/2015 de la Comisión
Laboral de Concurso y Promoción.
Que en su mérito, se publicó en la Página Web Ocial la mencionada con-
formación denitiva de los Tribunales de Concurso, y la fecha en que se
llevaría a cabo la prueba de oposición, prevista para el día 26 de septiem-
bre de 2015.
Que a requerimiento de la entonces Secretaría de Capital Humano del
Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales de todas
las jurisdicciones, quienes certicaron el proceso de ensobrado y custodia
de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvie-
ron presentes durante toda la jornada en que se realizaron la Pruebas de
Oposición.
Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el proce-
so con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas
pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos
y acreditados en aquellas, culminando la etapa evaluativa con la confec-
ción del Orden de Mérito Provisorio.
Que habiendo transcurrido el período para la vista de antecedentes y pre-
sentación de observaciones al citado orden de mérito, se elaboró el Orden
de Mérito Denitivo, que fue noticado con fecha 18 de noviembre de 2015.
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Jurisdicción de Recur-
sos Humanos de este Ministerio acompaña copia del Decreto Nº 1992 de
fecha 18 de diciembre de 2017, que aprueba la nueva estructura orgánica e
informa que el cargo de referencia fue eliminado de la misma.
Que la Dirección General de Asuntos Legales del entonces Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, expresa en su Dictamen N° 398/2016
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba