Resolucion Nº 105
| Emisor | Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales |
| Fecha de la disposición | 15 de Marzo de 2016 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
14
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 101
CORDOBA, (R.A.), LUNES 23 DE MAYO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
(ACIF), la devolución de la Garantía por Ejecución de Contrato restante y
del Fondo de Reparo, dando cumplimiento a lo establecido por el Anexo
Circuito de Contrataciones y Desembolsos obrante a fs. 30/33.
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: JUSTIFICAR la mora incurrida en la aprobación de los
trabajos de: “CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA EL TALLER DE
REPARACIONES ESTACIÓN CÓRDOBA MITRE, ubicado en Av. Presiden-
te Perón s/N° – Ciudad de Córdoba – Departamento Capital”, APROBAR
las Actas de Recepción Provisional Total de fs. 355, Acta de Recepción De-
nitiva de fs. 356, las que a los efectos pertinentes, forman parte de la pre-
sente Resolución como Anexo I y II respectivamente, y consecuentemente
DEVOLVER a la Empresa ELECTROINGENIERÍA S.A., las Garantías por
Ejecución de Contrato que se hubieren constituido, como así también el
Fondo de Reparo retenido, el que asciende a la suma de PESOS UN MI-
LLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUAREN-
TA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS ($1.888.646,11.-.), el que fuera susti-
tuido en su totalidad mediante Pólizas detalladas a fs. 361, expedidas por
LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A., las que deberán liberarse para
su devolución a la contratista, como así también dar intervención a tal n
a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F.), conforme
las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en
esta instancia.-
ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Bo-
letín Ocial y previa intervención de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (A.C.I.F.), ARCHIVESE.-
FDO: ARQ. DANIEL REY, SECRETARIO DE ARQUITECTURA
ANEXO: http://goo.gl/kQXfK7
Resolución N° 105
Córdoba, 15 de marzo de 2016
EXPEDIENTE N* 0047-003592/2014 – REFERENTE Nº 1.-
VISTO este Referente en el que a fs. 2, mediante nota de fecha 22 de
Octubre de 2015 la Empresa DYASA S.A., contratista de la obra: “REPARA-
CION DE CUBIERTAS, REVOQUES, SOLADOS Y PINTURA GENERAL
DE LA ESCUELA Y JARDIN DE INFANTES DR. CARLOS VAZ FERREI-
RA, ubicada en Calle Fuencarral esq. Clemente Zarraga – B° Bella Vista
– CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, solicita Redeterminación de
Precios de la mencionada obra en el marco de las disposiciones del De-
creto N° 1133/10 recticado por su similar N° 1231/10;
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 2/3 del folio único N° 7, corre agregada la documentación
presentada por la contratista, fundamentando su petición;
Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 8/32,
documentación relacionada con la ejecución de la obra que se trata, de la
que se desprende que la adjudicación se perfeccionó mediante Resolución
N° 023/15 por el Secretario de Obras Publicas, habiéndose suscripto el
contrato correspondiente con fecha 30/07/2015, y replanteando la obra el
día 01/09/2015;
Que a fs. 33 División Certicaciones informa que no se ha confeccio-
nado Certicado Extraordinario de Pago a Cuenta;
Que a fs. 35/41, toma participación Sección Costos, elaborando plani-
lla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9
y 10 del Decreto Nº 1133/2010, recticado por su similar Nº 1231/2010 y lo
dispuesto por Resolución del ex-MOSP Nº 013/2011, se vericó una prime-
ra variación de costos a partir del mes de JUNIO/2015 del 8,51%, y luego
una segunda variación de costos al mes de SEPTIEMBRE/2015 del 9,95%,
por lo que se procedió a calcular los Factores de Redeterminación (Fri)
correspondientes, vericándose una primera variación de costos a partir
del mes de JUNIO/2015, con un porcentaje del 7,66%, habiéndose aplicado
los Números Índice publicados mensualmente en el ANEXO DEL CUA-
DERNILLO INDEC INFORMA, a valores del mes anterior a dicha fecha y
a valores del mes anterior al de la fecha de cotización (Diciembre/2014).
A continuación se constató una segunda variación de costos a partir del
mes de SEPTIEMBRE/15con un porcentaje del 8,95%, utilizán-
dose idéntica metodología a la detallada precedentemente, con valores
del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior a JUNIO/2015,
resultando un monto a reconocer a la contratista por dicho concepto de
$ 149.667,21.-, por lo que el nuevo presupuesto de obra redeterminado
asciende a $ 1.015.001,69. A fs. 42 la Jefatura de Área Inspecciones y Cer-
ticaciones propicia la continuidad del trámite;
Que a fs. 44, mediante Dictamen N° 860/2015, División Jurídica ex-
presa que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provincial
N° 1133/10 y 1231/10 y el Decreto 534/15, puede el Sr. Director aprobar lo
actuado y elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de Infraestruc-
tura de la Provincia a n que dicte acto administrativo haciendo lugar a la
Redeterminación de que se trata, salvo mejor opinión al respecto;
Que a fs. 45/48, corre agregada Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precios por variación de costos, suscripta entre el Sr. Director General de
Arquitectura y la Empresa DYASA S.A., con fecha 13/11/2015;
ATENTO ELLO, y las facultades conferidas por el Decreto N° 2000/15;
EL SEÑOR SECRETARIO DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E
ARTICULO 1º. APROBAR el Acta Acuerdo por Redeterminación
de Precios por Variaciones de Costos, producida en los meses de JU-
NIO/2015 y SEPTIEMBRE/2015, de la obra: “REPARACION DE CUBIER-
TAS, REVOQUES, SOLADOS Y PINTURA GENERAL DE LA ESCUELA Y
JARDIN DE INFANTES DR. CARLOS VAZ FERREIRA, ubicada en Calle
Fuencarral esq. Clemente Zarraga – B° Bell Vista – CÓRDOBA – DEPAR-
TAMENTO CAPITAL”, suscripta entre la Dirección General de Arquitectura
y la Empresa DYASA S.A. obrante a fs. 45/48, la que a los efectos perti-
nentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I (compuesta
de CUATRO fojas) y consecuentemente autorizar la inversión de la suma
de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SIETE CON VEINTIUN CENTAVO($ 149.667,21.-), para atender la dife-
rencia a abonar por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme
las razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en
esta instancia.-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba