Resolución N° 10 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 27 de Julio de 2018
• Emisor: Secretaria de Ingresos Públicos
• Fecha de la disposición: 27 de Abril de 2018

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

3

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 92

CORDOBA, (R.A.) JUEVES 17 DE MAYO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

vertidas en las presentes actuaciones, los trabajos modicatorios que se

propician encuadran jurídicamente en las prescripciones de los artículos

40 y 41 de la Ley de Obras Públicas 8614, modicada por Ley N° 10.417,

toda vez que los mismos, según informes técnicos obrantes en autos, no

superan el 30% del contrato original, pudiendo en consecuencia dictarse el

acto administrativo propuesto.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado

por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 115/2018 y en

uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modicación de Obra Nº 1, correspondiente

a la obra: “REHABILITACIÓN DE RUTA PROVINCIAL E-66 – TRAMO: JE-

SÚS MARÍA – ASCOCHINGA” y consecuentemente ADJUDÍCASE la eje-

cución de la misma a la contratista de la obra principal, Empresa AFEMA

S.A., por la suma de Pesos Treinta y Tres Millones Cincuenta y Ocho Mil

Ochocientos Veintitrés con Noventa y Siete Centavos ($ 33.058.823,97),

a valores contractuales, que deducida la exención del impuesto sobre los

Ingresos Brutos previsto en la Ley N° 10.411, modicatoria de la Ley Nº

6006 – T. O. por Decreto Nº 400/2015 y sus modicatorias, resulta la suma

de Pesos Treinta y Un Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Trescientos

Treinta con Setenta y Cuatro Centavos ($ 31.787.330,74), ascendiendo el

nuevo monto del contrato de la obra a la suma de Pesos Ciento Cuarenta

y Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Seis con

Ochenta y Un Centavos ($ 144.757.306,81) conforme Planilla Comparativa

que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas, se acompaña y forma parte

integrante del presente instrumento legal.

Artículo 2°.- APRUÉBASE una ampliación de Plazo de Obra de seis (6)

meses, a partir de la fecha del replanteo de los trabajos correspondientes

a la Modicación de Obra Nº 1.

Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa AFE-

MA S.A. para la ejecución de los trabajos de que se trata en los términos

de su presentación y la renuncia a los gastos improductivos, que pudieran

generarse como consecuencia de la instrumentación, gestión y tramitación

de la presente Modicación de Obra.

Artículo 4º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Trein-

ta y Un Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Treinta con

Setenta y Cuatro Centavos ($ 31.787.330,74), conforme lo indica el Depar-

tamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en

su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N° 2018/000145 con cargo

a Jurisdicción 1.50 – Programa 528-000 – Partidas 12.06.00.00 – Obras -

Ejecución por Terceros - Centro de Costo 1393 del P.V.

Artículo 5º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de

Vialidad a suscribir la Addenda al contrato de obra, previo cumplimiento

por parte del adjudicatario de los recaudos legales pertinentes, debiendo la

contratista integrar la garantía de el cumplimiento en la misma proporción

establecida para el contrato principal y cumplimentar con el sellado de Ley

de las Enmiendas de Contrato por Modicación de Obra.

Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial,

notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 10

Córdoba, 27 de abril de 2018

VISTO: El expediente Nº 0027-063957/2017, Cuerpos I, II, III, IV y V, por el

que se gestiona la prórroga del plazo para la ejecución de la obra “Refun-

cionalización del inmueble sito en calle Tablada N° 181, 185 y 193 de esta

Ciudad para el funcionamiento de una Sala de Capacitación y Salón de

Usos Múltiples” para este Ministerio.

Y CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 29/17 de esta Secretaría, se

adjudica la citada obra a las rmas Pinturas Cavazzon S.R.L. y Keblar S.A.

Que obran en autos los contratos suscriptos con las empresas adjudicata-

rias, a través de los cuales se comprometen a realizar la obra de referencia

en un plazo de cien (100) días posteriores a la rma del Acta de Replanteo,

suscripta con fecha 11 de diciembre de 2017.

Que las empresas adjudicatarias maniestan, en tiempo oportuno, en ra-

zón de encontrarse dentro del plazo de ejecución de la obra, la necesidad

de contar con un plazo más amplio a los nes de la ejecución de la misma,

por diversas causales, entre las que se encuentra la imposibilidad momen-

tánea por parte de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba de hacer

lugar a la solicitud de aumento de potencia que le fuera requerida.

Que la Dirección de Infraestructura y Descentralización de esta Secretaría,

informa que, analizando las causales esgrimidas y teniendo en cuenta la

situación respecto de los trabajos realizados, sugiere una ampliación del

plazo de obra por setenta (70) días corridos, contando a partir del 21 de

marzo de 2018, fecha en la cual se daría cierre a la obra, lo que trasladaría

su certicación nal al día jueves 31 de mayo de 2018.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por la Ley N° 8614

y sus Decretos Reglamentarios y Artículo 7 del Pliego Particular de Condi-

ciones que rigió la Licitación Pública N° 4/2017 y de acuerdo con lo dictami-

nado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 238/18,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

R E S U E L V E :

Artículo 1º AUTORIZAR la prórroga del plazo de ejecución de la obra “Re-

funcionalización del inmueble sito en calle Tablada N° 181, 185 y 193 de

esta Ciudad para el funcionamiento de una Sala de Capacitación y Salón

de Usos Múltiples” adjudicada por Resolución N° 29/17 de esta Secretaría

a las rmas PINTURAS CAVAZZON S.R.L. y KEBLAR S.A., lo que trasla-

daría su certicación nal al día 31 de mayo de 2018.

Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín

Ocial y archívese.

FDO: Heber Farfán, Secretario de Ingresos Públicos