Resolución General N° 14
| Emisor | Ente regulador de los servicios públicos |
| Fecha de la disposición | 23 de Marzo de 2018 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
8
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 58
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 23 DE MARZO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Que obra Dictamen Nº 33/2018 del Departamento Jurídico de este Minis-
terio en el que se expresa que la contratación en la forma que se propicia
encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y procedencia, en las
previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido por el artículo
7º - inciso b) – punto 4 de la Ley Nº 8614, modicada por Ley Nº 10.417,
artículo 43 de la Ley 10.507 y facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220,
atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, puede contra-
tarse directamente con el Consorcio Caminero Regional Nº 13, la ejecu-
ción de la obra de referencia.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado
por el Departamento Jurídico de este Ministerio con el Nº 33/2018 y en
uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Camine-
ro Regional Nº 13, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS
DE TIERRA – REGIÓN 13 – DEPARTAMENTOS: CALAMUCHITA – RÍO
CUARTO – TERCERO ARRIBA – AÑO 2018”, por la suma de Pesos Treinta
y Dos Millones Setecientos Treinta Mil ($ 32.730.000,00).
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos
Treinta y Dos Millones Setecientos Treinta Mil ($ 32.730.000,00) conforme
lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N°
2018/000076, de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50
Programa 504-006
Partida 12.06.00.00
Obras – Ejecución por Terceros
Centro de Costo 0455 del P.V…………………… $ 26.811.325,00
Presupuesto Futuro Año 2019….………………...$ 5.918.675,00
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial
de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Ad-
minis-tración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín O-
cial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO.: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO A/C CARGO DEL MI-
NISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
Resolución N° 95
Córdoba, 22 de marzo de 2018
Expediente Nº 0135-034507/2017.-
VISTO: este expediente en el que se gestiona la prórroga de la fecha de
apertura del llamado a Licitación Pública autorizado por Resolución Minis-
terial Nº 030/2018, destinado a la “ADQUISICIÓN DE 98 KITS DE MATE-
RIALES PARA 28 VIVIENDAS DE UN (1) DORMITORIO Y 70 VIVIENDAS
DE DOS (2) DORMITORIOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, cuyo Pre-
supuesto Ocial asciende a la suma de $ 21.171.596,36.
Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 030 de fecha 23 de febrero de 2018 de este Mi-
nisterio se autorizó el llamado a Licitación Pública para la adquisición de
referencia, estableciéndose mediante su artículo 4º el día 5 de marzo de
2018 como fecha de apertura del mismo.
Que obra en autos informe del señor Subsecretario de Vivienda en el que
expresa que por cuestiones técnicas operativas no ha podido cumplimen-
tarse el llamado de que se trata en el día y hora establecido, por lo que
resulta necesario en esta instancia modicar dicha fecha de apertura.
Por ello y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el artículo 4º de la Resolución Ministerial Nº
030 de fecha 28 de febrero de 2018, el que quedará redactado de la si-
guiente manera:
“Artículo 4º.- ESTABLÉCESE como fecha de apertura de la Licitación Pú-
blica cuyo llamado se autoriza por el artículo 2º, el día 9 de abril de 2018 a
las 12.00 hs., debiendo presentarse las propuestas en la Mesa de Entradas
de la Dirección General de Vivienda, sita en calle Humberto Primo Nº 467
de la Ciudad de Córdoba, el día 9 de abril de 2018 hasta las 11,45 hs. “
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Ocial, pase a la Subsecretaría de Vivienda para su publicación en el Por-
tal Web Ocial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y
demás efectos que correspondan y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución General N° 14
Córdoba, 21 de marzo de 2018
VISTO:
El Expediente Nº 0521-057559/2018, en el que obra la presentación formu-
lada por la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba - EPEC,
mediante la cual solicita la conformidad en relación a la implementación de
la Especicación Técnica Nº 207 – GABINETE DE MATERIAL SINTÉTICO
TIPO BUZÓN Y TIPO PARED PARA PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE LA
RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN –, aprobada por Resolución
EPEC Nº 80666 de fecha 26 de octubre de 2017.
Y CONSIDERANDO:
I) Que es competencia de este Ente actuar en la regulación de la presta-
ción de los servicios públicos realizados por las Distribuidoras, todo ello en
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba