Resolución N° 436

• Emisor: Dirección general de arquitectura
• Fecha de la disposición: 6 de Junio de 2014

CÓRDOBA, 14 de agosto de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCV - Nº 134 Primera Sección 5

costos a partir del mes de JULIO/2012 con un porcentaje del 8,71%, utilizándose idéntica metodología

a la detallada precedentemente, con valores del mes anterior a dicha fecha y valores del mes

anterior a Febrero/2012. Seguidamente se verificó una tercera variación de costos al mes de

ENERO/2013 del 6,59%, aplicándose la misma metodología antes mencionada con valores del mes

anterior a dicha fecha y valores del mes anterior a Julio/2012. Y por último al mes de JULIO/2013 se

constató una cuarta variación de costos con un porcentaje del 11,80% utilizándose igual metodología

a la anteriores, con valores del mes anterior a dicha fecha y valores del mes anterior a Enero/2013,

resultando un monto total a reconocer a la contratista por dicho concepto de $ 208.865,79.-, lo que

hace un Presupuesto de Trabajos Modificatorios Redeterminado de $ 693.742,62.- Al pié de fs. 96

la Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones, propicia la continuidad del trámite;

Que a fs. 97, mediante Dictamen N° 118/2014 División Jurídica, expresa que conforme las

actuaciones agregadas en autos y el referido análisis de fs. 82/95 elaborado por la Sección Costos,

no existe objeción de orden jurídico formal para proceder a la Redeterminación tramitada en autos;

Que respecto de los análisis técnicos y contables y el procedimiento de cálculo, ese Servicio Asesor

no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su competencia;

Que por lo expuesto, las disposiciones de los Decretos Provincial N° 1133/10, 1231/10 y 2773/11,

puede la Superioridad proceder en el marco del presente pronunciamiento, proponiendo al Poder

Ejecutivo emita dispositivo aprobando la Redeterminación de Precios que se trata;

Que a fs. 98/104 obra Acta Acuerdo por Redeterminación de Precios, suscripta entre el Señor

Director General de Arquitectura y la Empresa COVA S.A., con fecha 27/02/2014;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- PROPONER al Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Infraestructura dicte Decreto

aprobando el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios por Variación de Costos de los Trabajos

Modificatorios aprobados por Decreto 1006/13, por los meses de FEBRERO/2012; JULIO/2012;

ENERO/2013; JULIO/2013 correspondientes a la obra principal: “CONSTRUCCION NUEVO

EDIFICIO ESCUELA MAURO FERNANDEZ, ubicada en calle Aviador González Albarracas Nº

4229 Bº Residencial San Roque - Córdoba - Departamento Capital obrante a fs. 98/104, suscripta

entre la Dirección General de Arquitectura y la Empresa COVA S.A., la que a los efectos pertinentes

forma parte de la presente Resolución como Anexo I (compuesta de SIETE (7) fojas) y

consecuentemente autorizar la inversión de la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 208.865,79),

para atender la diferencia a abonar por dicho concepto a la mencionada Empresa, conforme las

razones expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.- EL EGRESO será imputado conforme lo indica la Dirección de Administración del

Ministerio de Educación en Nota de Pedido Nº 2014/000384 (fs.107) - Programa 378-000 - PARTIDAS

12.06.00.00 - Obras Ejecución por Terceros del PV.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE y ELEVESE al Ministerio de Infraestructura a sus efectos.-

ARQ. ANDRES E. CAPARROZ

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_10_r416.pdf

Resolución N° 436 Córdoba, 6 de Junio de 2014

EXPEDIENTE Nº 0047-016258/2011

VISTO este Expediente en el que se elevan para su aprobación las Actas de Recepción Provi-

sional de fs. 206 y Definitiva de fs. 207, de los trabajos de “Demolición de pisos y contrapisos,

compactación del suelo, ejecución de contrapisos de H° A°, colocación de pisos en aulas ( Salas A

y B), dirección, cocina, baño, patio interno y patio principal, reestructuración del baño, instalaciones

sanitarias (cloacales y de agua corriente), reparación de revoques grueso y fino a realizarse en el

edificio del JARDIN DE INFANTES PONCIANO VIVANCO, ubicado en Calle Ameghino N° 153 -

Bell Ville - Departamento Unión - Provincia de Córdoba”, suscriptas con la contratista de los mismos,

la empresa METTA S.R.L., ad- referéndum de autoridad competente;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 188, con fecha 31 de Agosto de 2012 se labro el Contrato pertinente, constituyéndose

para esa oportunidad una Garantía por ejecución del mismo mediante Póliza N° 637485-0, expedida

por SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS;

Que habiéndose cumplimentado todas las tareas previstas y solicitadas en pliegos, a fs. 206, se

labró el Acta de Recepción Provisional de fecha 28/09/2012, y cumplido el plazo de garantía se

verificó que los trabajos se encuentran en condiciones, por lo que se procedió a formalizar la Recepción

Definitiva de los mismos con fecha 15/04/2014 (fs. 207);

Que a fs. 210 División Certificaciones elabora el Certificado de Devolución del Fondo de Reparo

retenido del Certificado Final N° 1, el que asciende a la suma de $49.903,97.-, importe que se retuvo en

concepto de Fondo de Reparo por la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura (fs.

213);

Que a fs. 214 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº 353/2014 expresando que atento las

constancias de autos, las disposiciones de los art. 51, 52 cc. y ss. de la Ley de Obras Públicas, las

prescripciones de los art. 79, 81 y 108 del Decreto 4758/77 y las facultades conferidas por el Decreto N°

2773/11, puede el Señor Director General dictar Resolución aprobando las Actas de Recepción Provi-

sional de fs. 206 y Definitiva de fs. 207, procediendo a la devolución de la Garantía por Ejecución de

Contrato oportunamente constituida y disponiendo la devolución de Fondo de Reparo según informa la

Dirección de Administración a fs. 213;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º: APROBAR las Actas de Recepción Provisional de fs. 206 y Definitiva de fs. 207 de los

trabajos de: “Demolición de pisos y contrapisos, compactación del suelo, ejecución de contrapisos de H°

A°, colocación de pisos en aulas ( Salas A y B), dirección, cocina, baño, patio interno y patio principal,

reestructuración del baño, instalaciones sanitarias (cloacales y de agua corriente), reparación de revoques

grueso y fino a realizarse en el edificio del JARDIN DE INFANTES PONCIANO VIVANCO, ubicado en

Calle Ameghino N° 153 - Bell Ville - Departamento Unión - Provincia de Córdoba”, las que a los efectos

pertinentes forman parte de la presente Resolución como Anexos I y II respectivamente, y consecuentemente

devolver al contratista de los mismos, la Empresa METTA S.R.L., la Garantía por ejecución de Contrato

oportunamente constituida, mediante Póliza de Seguro de N° 637485-0 como así también el Fondo de

Reparo retenido del Certificado emitido, cuyo monto asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y

NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($49.903,97.-), el que

fuera retenido por la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura, conforme las razones

expresadas en considerando que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y previa intervención

de la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura, PASE a la Jefatura del Área de

Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRES E. CAPARROZ

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_10_r436.pdf

Resolución N° 435 Córdoba, 6 de Junio de 2014

EXPEDIENTE Nº 0047-000883/2012

VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta de Recepción Provisional

de fs. 144 labrada con fecha 23 de abril de 2014, de los trabajos: “Reparación cubierta de chapas

y reparación de bovedillas con pintura impermeabilizante en el edificio del I.P.E.M. N° 104 ARTURO

CAPDEVILA, ubicado en calle Int. Gustavo Luna Asís s/N° - Barrio Fatima - Localidad Cruz del Eje

- Departamento Cruz del Eje - Provincia de Córdoba”, suscripta con la Contratista de los mismos, la

Empresa FLOREANO CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A., ad-referéndum de la

autoridad competente;

Y CONSIDERANDO:

QUE en la mencionada Acta, se informa que luego de inspeccionados los trabajos, los mismos han

sido ejecutados conforme a lo establecido en la Documentación Contractual;

QUE a fs. 146, la Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones produce informe de plazos, del

que surge que la obra de referencia se encuentra concluida y recibida provisionalmente, y ejecutada

con una mora que asciende a 100, la que obedece, conforme de la Inspección actuante de fs. 145,

a días de lluvia e imposibilidad de ingreso al establecimiento por cuanto el mismo se hallaba cerrado

por receso escolar. En mérito de lo expuesto, solicita la aprobación del Acta referida y la justificación

de la mora ocurrida;

QUE a fs. 147 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº 350/2014, expresando que atento

las constancias de autos, lo establecido por los arts. 51 y 52 corr. y conc. de la Ley de Obras Públicas

N° 8614, lo dispuesto por los art. 79 y 108 del Decreto N° 4758/77 y las facultades conferidas por

Decreto 2773/11, puede el Sr. Director, dictar Resolución aprobando el Acta de fs. 144 y ordenando

en consecuencia se proceda a la devolución de garantía por ejecución de contrato conforme lo

establecido en el PPC;

ATENTO ELLO;

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º: APROBAR el Acta de Recepción Provisional de fs. 144 de los trabajos: “Reparación

cubierta de chapas y reparación de bovedillas con pintura impermeabilizante en el edificio del

I.P.E.M. N° 104 ARTURO CAPDEVILA, ubicado en calle Int. Gustavo Luna Asís s/N° - Barrio Fatima

- Localidad Cruz del Eje - Departamento Cruz del Eje - Provincia de Córdoba”, la que a los efectos

pertinentes, forma parte de la presente Resolución como Anexo I y consecuentemente DEVOLVER

al Contratista de los mismos, la Empresa FLOREANO CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS

S.A., la Garantía por ejecución de Contrato oportunamente constituida, conforme las razones

expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.