Resolución N° 4

• Emisor: Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación
• Fecha de la disposición: 14 de Febrero de 2014

Primera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 99 CÓRDOBA, 26 de junio de 20142

y a suscribir previo control las planillas de Aporte Jubilatorio

por Iniciación de Juicio presentadas por los Procuradores

Fiscales.

* Funciones inherentes a la emisión de Certificado Fiscal

de acuerdo a las normativas vigentes.

ARTÍCULO 3°.- ASIGNAR a la Agente MARÍA ELENA

TOSCO - D.N.I. Nº 16.857.006 que se desempeña en la

Delegación Río Tercero dependiente de la Subdirección

de Jurisdicción de Región Río Cuarto de la Dirección Gen-

eral de Rentas, las funciones que se detallan a continuación:

* Coordinar, dirigir y controlar el accionar de la Delegación

Río Tercero y/o Receptorías que le corresponda,

procurando el suministro a las mismas de los medios

humanos, materiales y financieros necesarios..

Asesorar a la Delegación Río Tercero y/o Receptorías que

les corresponda sobre el correcto cumplimiento de las

normas tributarias y administrativas a fin de facilitarles el

desempeño de sus funciones, prestando apoyo operativo

en los casos que sea necesario.

* Elaborar estadísticas computando las tareas asignadas

a la Delegación Río Tercero y/o Receptorías pertinentes,

a efectos de determinar su eficiencia en el control de gestión.

* Programar y ejecutar las tareas ordenadas por la

Superioridad.

* Proponer capacitaciones.

* Solicitar y retirar Ordenes de Pago de los distintos

Juzgados en aquellas causas que la Dirección General de

Rentas tenga participación; a requerir informe a la Dirección

del Registro General de la Provincia; y a suscribir previo

control las planillas de Aporte Jubilatorio por Iniciación de

Juicio presentadas por los Procuradores Fiscales..

Funciones inherentes a la emisión de Certificado Fiscal de

acuerdo a las normativas vigentes.

ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución tendrá vigencia

a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín

Oficial.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en

el BOLETÍN OFICIAL, NOTIFÍQUESE a quienes

corresponda y Archívese.

CR. LUCIANO G. MAJLIS

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Municipal III, debe constar en forma expresa que el presente

Certificado de Factibilidad contempla, exclusivamente, la

subdivisión del predio en CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO (494), lotes destinados a la construcción de viviendas

unifamiliares.

Que ello en un todo conforme con el Plano de Mensura y Loteo

acompañado a fs. 104/107.

Que asimismo respecto al loteo en el que se construirá el Barrio

Eva Perón, se deberá consignar en forma expresa que el

presente Certificado de Factibilidad contempla, exclusivamente,

la subdivisión del predio en CIENTO TREINTA Y DOS (132),

lotes destinados a la construcción de viviendas unifamiliares.

Que con el Plano de Mensura y Loteo acompañado a fs. 13 -

F.U. 83.

Que por lo que si en el futuro se pretendiere subdividir los

predios que conforman el actual loteo, deberá el responsable

iniciar nuevamente la tramitación impuesta por la Resolución nº

646/05.-

Que los responsables del emprendimiento, deberán

cumplimentar con las disposiciones contenidas en la Ley de

Ambiente N° 7.343, sus decretos reglamentarios y de toda otra

normativa cuya materia sea de naturaleza ambiental.-

POR ELLO, Dictamen Nº 27/14 del Área de Asuntos Legales

obrante a fs. 135 y facultades conferidas por la Ley Nº 8548;

EL SEÑOR SECRETARIO DE

RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- CONCEDER al Sr. Pedro Pascual Ciarez -

DNI Nº 11.930.382, en calidad de Intendente de la

MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO, el CERTIFICADO DE

FACTIBILIDAD DE AGUA, el que como Anexo I forma parte de

la presente, respecto de los inmuebles de propiedad de su

representada ubicados en el Municipio de Malagueño - Dpto.

Santa María, destinados al Barrio Municipal III designado

catastralmente como Dpto. 31 - Ped.: 01 - Pblo.: 19 - C.: 01 - S.:

02 - Hoja 2113 - Parcela 1758 e inscripto bajo la Matrícula N°

943.682, y el otro destinado al Barrio Eva Perón, identificado

catastralmente como Dpto. 31 - Ped.: 01 - Pblo.: 31 - C.: 02 - S.:

01 - Hoja 2113 - Parcela 5619 e inscripto bajo la Matrícula N°

674.824.

ARTÍCULO 2º.- El presente Certificado de Factibilidad de Agua

contempla, exclusivamente, la subdivisión de los predios en ciento

treinta y dos lotes (132) en total para el Barrio Eva Perón y

cuatrocientos noventa y cuatro (494) lotes para el Barrio Munici-

pal III, por lo que si en el futuro se pretendiere subdividir los

predios que conforman el actual loteo, deberá el responsable

iniciar nuevamente la tramitación impuesta por la Resolución Nº

646/05.-

ARTÍCULO 3º.- El responsable del emprendimiento deberá

cumplimentar con las disposiciones contenidas en la Ley de

Ambiente N° 7343, sus Decretos Reglamentarios y de toda otra

normativa de naturaleza ambiental incumbente.-

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín

Oficial. Notifíquese a la Municipalidad de Malagueño. Pase al

DEPARTAMENTO REGULACIÓN Y CONTROL DEL SER-

VICIOS. Archívese.-

ING. EDGAR MANUEL CASTELLÓ

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

MINISTERIO DE AGUA AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_05_r13.pdf

Resolución N° 4

Córdoba, 14 de Febrero de 2014

VISTO el Expediente Nº 0416-000858/2012 Anexo 18,

mediante el cual la Empresa HINSA S.A contratista de la Obra:

VIENE DE TAPA

Se concede...

VIENE DE TAPA

“ACUEDUCTO SIERRAS CHICAS - TRAMO SALDAN SIER-

RAS CHICAS - REEMPLAZO TRAMO SALDAN - VILLA

ALLENDE” solicita ampliación de plazo de ejecución de obra.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante informe técnico (fs. 2/3) de Inspección de Obras

se eleva Nota de Pedido N° 32 y 33, a través de las cuales la

Empresa HINSA S.A, contratista de la obra de referencia, solicita

ampliación de plazo de obra por lluvia y anegamientos, que se

superponen con la falta de liberación de traza.

Que por Resolución de esta Secretaría de Recursos Hídricos y

Coordinación nº 003 de fecha 11 de febrero de 2014 (fs. 11/12),

se había ampliado el plazo contractual en 40 (cuarenta) días a

partir del 14/12/13, con vencimiento el día 23/01/14, fecha que

se debe considerar como el comienzo de la presente ampliación

del plazo contractual.

Que en este caso en particular se configura el supuesto exigido

por el Art. 53 Inc. “c” y “d” del Decreto Provincial N° 4758/77

(Reglamentario de la Ley de Obras Públicas N° 8614) para

otorgar la ampliación deducida, atento ser las causales del pedido

de ampliación de plazo no imputables a la empresa contratista.

Que a Fs. 8 el Plan de Avance y Gráfica de Inversiones de

acuerdo al Art. 40 del Pliego General de Condiciones para

Licitaciones de Obras Públicas Provinciales (Decreto Provincial

N° 4758/77).

Que habiéndose alegado las razones apuntadas por la

Contratista y analizadas las mismas en el Informe Técnico

referenciado, se concluye que se puede otorgar un plazo total

de ampliación de obra de NOVENTA (90) días por las causales

esgrimidas en la Nota de Pedido referenciada.

Que la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de

obra solicitada, no implica reconocer mayores costos o cualquier

otro accesorio que pudiera corresponder, habiendo la Contratista

renunciado a los gastos improductivos que pudieran surgir como

consecuencia de la Ampliación del Plazo del Contrato solicitado

(Nota de Pedido N° 32 obrante a fs. 6).

POR ELLO, Dictamen Nº 017/14 del Área de Asuntos Legales

obrante a fs. 13 y facultades conferidas por la Ley Nº 8548;

EL SEÑOR SECRETARIO DE

RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR para la Obra: “ACUEDUCTO SI-

ERRAS CHICAS - TRAMO SALDAN SIERRAS CHICAS -

REEMPLAZO TRAMO SALDAN - VILLA ALLENDE”, cuya

Contratista es la Empresa “HINSA S.A.”, una ampliación de

NOVENTA (90) días calendarios en el plazo de ejecución de la

misma, quedando como nueva fecha de finalización de los trabajos

el día 23 de Abril de 2014.-

ARTÍCULO 2º.- DEJAR ESTABLECIDO que la prórroga que

se apruebe a través de la presente no da derecho a la Contratista

a efectuar reclamo alguno.-

ARTÍCULO 3º.- APROBAR el Plan de Avance y Gráfica de

Inversiones de la obra de referencia obrante a Fs. 8 de éstas

actuaciones, presentado por la Empresa.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín

Oficial. Pase a Inspección de Obras para su conocimiento y

notificación a la Empresa “HINSA S.A.”.-

ING. EDGAR MANUEL CASTELLÓ

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN

MINISTERIO DE AGUA AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICAS

Resolución N° 10

Córdoba, 18 de febrero de 2014

VISTO el Expediente Nº 0416-052507/08 Anexo 15 por el

cual se tramita la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de

la obra: “PROVISION DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD

DE PIEDRITAS BLANCAS - DEPARTAMENTO MINAS”, cuya

Contratista es la Empresa HASA S.A.-

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 32 obra Acta de Recepción Definitiva de la obra de

que se trata, labrada ad referéndum de la Autoridad competente.-

Que a fs. 28 consta Resolución de la entonces Secretaría de

Recursos Hídricos N° 259/12 de fecha 15 de abril del 2011, que

resuelve aprobar el Acta de Recepción Provisional de la Obra

que nos ocupa.-

Que la Recepción Definitiva referenciada se encuadra en el

Art. 53º de la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 8614 y Art.

81º del Decreto Reglamentario Nº 4758/77 (Pliego General de

Condiciones).-

Que la autoridad competente (Art. 45° Decreto Nº 4757/77)

para resolver en definitiva es el Sr. Secretario, atento el Art. 1°

del Decreto Nº 4758/77 y constancias en autos.-

Que del Informe Técnico obrante a fs. 36 surge que la Póliza de

Seguro de Caución N° 610.142 por la suma de PESOS

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 25.487,50) aprobada

mediante Resolución N° 722/10 y la Póliza de Seguro de Caución

N° 610.143 por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO

CUARENTA Y OCHO ($ 7.148,00) aprobada mediante

Resolución N° N° 729/10, ambas en Garantía de sustitución de

Fondos de Reparo, las que deberán ser entregadas a la

Contratista en su oportunidad según Art. 57° de la Ley de Obra

Pública N° 8614.-

POR ELLO, Dictamen Nº 537/13 del Área de Asuntos Legales

obrante a fs. 43 y facultades conferidas por Ley Nº 8548;