Resolución N° 197

• Emisor: Dirección general de arquitectura
• Fecha de la disposición: 25 de Marzo de 2014

Primera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIV - Nº 123 CÓRDOBA, 30 de julio de 20142

VIENE DE TAPA

y sus modificatorias), Decreto 4758/77 y las facultades conferidas

por el Decreto 2773/11, puede el Señor Director de compartir el

criterio sustentado, dictar Resolución adjudicando los trabajos de

que se trata a la Empresa ARQUITECTONIKA S.R.L., por la suma

de $ 366.675,35.-;

QUE a fs. 135 corre agregado Informe de Habilitación para

Adjudicación expedido por el Registro de Constructores de Obras,

presentado por la Empresa ARQUITECTONIKA S.R.L., en

cumplimiento con la normativa vigente;

ATENTO ELLO;

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°: APROBAR lo actuado con relación al Concurso

de Precios N° 21/2013 efectuado el 26 de Noviembre del 2013

para contratar la ejecución de la obra: “REPARACIONES GEN-

ERALES en el edificio de la ESCUELA FACUNDO QUIROGA,

ubicada en calle Pública s/N° - Zona Rural La Quemada -

TRANSITO - Departamento San Justo - Provincia de Córdoba”,

conforme las razones expuestas en considerandos, las que se dan

por reproducidas en esta instancia.-

ARTÍCULO 2°.- ADJUDICAR la ejecución de los trabajos

enunciados en el Artículo anterior a la Empresa ARQUITECTONIKA

S.R.L. conforme su Propuesta de fs. 96 y Presupuesto de fs. 97/

101 por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO

CENTAVOS ($ 366.675,35.-), cantidad que se autoriza invertir,

debiendo suscribirse el contrato correspondiente, para lo cual el

adjudicatario cumplimentará los requisitos que a tal fin se establecen

en la documentación contractual.-

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el egreso que demande la presente

adjudicación conforme lo indica la Dirección General de Administración

- División Contable del Ministerio de Infraestructura en Documento

de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2014/000206 (fs. 132) con

cargo a la Jurisdicción 1.50 - Programa 506-005 - Partida

12.06.00.00 - Obras - Ejecución por Terceros del P.V.-

ARTICULO 4°.- PROTOCOLICESE, intervenga la Dirección

General de Administración del Ministerio de Infraestructura, tome

razón el H. Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el

Boletín Oficial y PASE a División Licitaciones y Contratos a sus

efectos.-

ARQ. ANDRES E. CAPARROZ

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 545 Córdoba, 2 de Agosto de 2013

EXPEDIENTE N* 0047-016271/2011- REFERENTE Nº 7

VISTO este Referente en el que a fs. 2 mediante Nota de fecha 12

de Julio de 2013, la Empresa BIGUA S.R.L., Contratista de la Obra:

“Reparación por filtraciones de agua en cubierta y carpintería a

realizarse en el edificio del I.P.E.M. N° 267 ANTONIO GRACIANO,

ubicado en calle Ortiz Herrera N° 255 - Bell Ville - Departamento

Unión - Provincia de Córdoba”, solicita sustituir el Fondo de Reparo

de la referida obra, para lo cual adjunta Póliza Nro. 153355 (fs.3/5)

expedida por COSENA SEGUROS S.A., por la suma de $ 5.015,oo.-

;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 9 División Certificaciones, produce informe manifestando

que correspondería el dictado de la Resolución que autorice la

sustitución aludida, hasta el monto indicado en la Póliza antes

mencionada;

Que a fs. 10 se expide División Jurídica mediante Dictamen N*

467/2013 expresando que, atento las constancias de autos, lo

establecido en los arts. 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas Nº

8614 y el art.107 del PGC (Decreto Nº 4758/77), puede el Señor

Director General dictar Resolución autorizando la sustitución de

que se trata para aquellos certificados que a la fecha del presente

dispositivo legal se hubieran emitido y para los que se emitan en el

futuro, hasta el monto propuesto y facultando a División

Certificaciones a emitir los Certificados correspondientes, debiendo

reservarse los originales de la Póliza e incorporar al presente

copia autenticada de la misma;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR a la Empresa BIGUA S.R.L., a

sustituir el Fondo de Reparto retenido de la obra: “Reparación por

filtraciones de agua en cubierta y carpintería a realizarse en el

edificio del I.P.E.M. N° 267 ANTONIO GRACIANO, ubicado en

calle Ortiz Herrera N° 255 - Bell Ville - Departamento Unión -

Provincia de Córdoba”, por Póliza de Seguro de Caución en

Garantía de sustitución de Fondo de Reparo Nro. 153355 (fs.3/5),

expedida por COSENA SEGUROS S.A., hasta la suma de PESOS

CINCO MIL QUINCE ($ 5.015,oo.-), debiéndose reservar en el

Área que corresponda, el original de la Póliza aludida.-

ARTICULO 2º.- PROTOCOLICESE, tome razón el H. Tribunal

de Cuentas, notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial, dese copia

a División Certificaciones y previa intervención de Dirección de

Administración del Ministerio de Infraestructura, PASE a la Jefatura

de Área Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRES E. CAPARROZ

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución N° 163 Córdoba, 17 de Marzo de 2014

EXPEDIENTE N* 0047-001518/2013 - REFERENTE Nº 2

VISTO este Referente en el que a fs. 3 mediante Nota de fecha 23

de Septiembre 2013 presentada por la Empresa ANSAL

CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista de la obra: “Reconstrucción

de Cubierta de Techos en la Escuela GENERAL DE DIVISION

MANUEL NICOLAS SAVIO, ubicada en calle San Martín 2 - Rio

Tercero - Departamento Tercero Arriba - Provincia de Córdoba”,

solicita Redeterminación de Precios de la mencionada obra en el

marco de las disposiciones del Decreto N° 1133/10 rectificado por

su similar N° 1231/10;

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 4/5, la contratista presenta documentación fundamentando

su petición;

Que en cumplimiento a disposiciones internas se agregan a fs. 8/

19 documentación relacionada con la ejecución de la obra que se

trata, de la que se desprende que la adjudicación se perfeccionó

mediante Resolución N° 517/13 de la Dirección General de

Arquitectura, habiéndose suscripto el contrato correspondiente

con fecha 10/09/13, y replanteándose la misma con fecha 08/10/

2013;

Que a fs. 21 División Certificaciones informa que no se ha

confeccionado Certificado Extraordinario de pago a Cuenta;

Que a fs. 23/26, toma participación Sección Costos, elaborando

planilla e informe del que surge que atento lo dispuesto por los

artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto Nº 1133/2010, rectificado por su

similar Nº 1231/2010 y lo dispuesto por Resolución del ex-MOSP

Nº 013/2011, se verificó una variación de costos a partir del mes de

AGOSTO/13 del 7,26%, por lo que se procedió a calcular el Factor

de Redeterminación (Fri) correspondiente, verificándose una

variación de costos a partir de dicho mes del 6,53%, habiéndose

aplicado los Números índices publicados mensualmente en el Anexo

del Cuadernillo INDEC Informa, a valores del mes anterior a dicha

fecha y a valores del mes anterior al de la fecha de Cotización

(JUNIO/2013), resultando un monto a reconocer a la contratista

por dicho concepto de $ 87.256,53., por lo que el nuevo

presupuesto de obra re determinado asciende a $ 1.422.547,51.,

Al pié de fs. 27 las Direcciones de Planificación y Proyectos y de

Obras, Licitaciones y Contrataciones propician la continuidad del

Trámite;

Que a fs. 28, mediante Dictamen N° 054/2014, División Jurídica

expresa que conforme las actuaciones agregadas en autos y el

referido análisis elaborado por Sección Costos, no existe objeción

de orden jurídico formal para proceder a la Redeterminación

solicitada;

Que respecto de los análisis técnico y contable, ese Servicio

Asesor no abre juicio por cuanto escapa al ámbito de su competencia

material;

Que atento las constancias de autos, las disposiciones del Decreto

N° 1133/10 y 2773/11, puede el Sr. Director aprobar lo actuado y

haciendo lugar a la solicitud de que se trata;

Que a fs. 29/31 obra Acta Acuerdo por la Redeterminación de

Precios, suscripta entre el Señor Director General de Arquitectura y

la Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., con fecha 13/

02/2014;

ATENTO ELLO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo por Redeterminación

de Precios por Variaciónes de Costos, correspondiente al mes de

AGOSTO/2013, de la obra: “Reconstrucción de Cubierta de Techos

en la Escuela GENERAL DE DIVISION MANUEL NICOLAS SAVIO,

ubicada en calle San Martín 2 - Rio Tercero - Departamento Tercero

Arriba - Provincia de Córdoba”, suscripta entre el Señor Director

General de Arquitectura y la Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES

S.R.L., obrante a fs. 29/31, la que a los efectos pertinentes forma

parte de la presente Resolución como Anexo I, compuesta de

TRES (3) fojas y consecuentemente autorizar la inversión de la

suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($

87.256,53.-), para atender la diferencia a abonar por dicho concepto

a la mencionada Empresa, conforme las razones expresadas en

considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º.- IMPUTAR el egreso conforme lo indica la

Dirección de Admi-/nistración del Ministerio de Infraestructura en

Nota de Pedido Nº 2014/000242 (fs.34) - Programa 506-005 -

PARTIDAS 12.06.00.00 - Obras Ejecución por Terceros del P.V.-

ARTICULO 3°.- PROTOCOLICESE , Intervenga Dirección de

Administración del Ministerio de Infraestructura, tome razón el Hon-

orable Tribunal de Cuentas, Notifíquese, Publíquese en el Boletín

Oficial y PASE a Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones,

a sus efectos.-

ARQ. ANDRES E. CAPARROZ

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_10_r163.pdf

Resolución N° 197 Córdoba, 25 de Marzo de 2014

EXPEDIENTE Nº 0451-057981/2009

VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación

el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de fs. 59 de los

trabajos: “Reparación y puesta a punto de instalación eléctrica

en el I.P.E.M. N° 91 RITA ARGUELLO de la Localidad de Coronel

Baigorria - Departamento Río Cuarto - Provincia de Córdoba”,

suscripta el 26 de Noviembre de 2013 con la contratista de los

mismos, la Municipalidad de Coronel Baigorria, en el marco de la

Ley 7057, ad-referendum de autoridad competente;

Y CONSIDERANDO:

Que en la mencionada acta, la inspección actuante informa que

luego de inspeccionados los trabajos, los mismos han sido

ejecutados conforme lo previsto en la Documentación contrac-

tual, aclarando que a fs. 60 la misma produce informe de plazos

del que surge que existe una mora en la ejecución de los trabajos,

debido a la demora en el pago del segundo anticipo y por

dificultades en la provisión de insumos y por restricciones en los

horarios de trabajo por desarrollarse la obra con el edificio

habilitado. Por tratarse de una entidad sin fines de lucro y al no