Resolución N° 147

• Emisor: Dirección Provincial de Arquitectura
• Fecha de la disposición: 14 de Marzo de 2014

CÓRDOBA, 12 de junio de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 90 Primera Sección 7

una mora en la ejecución de los trabajos, cuarenta y tres (43) días por lluvia y anegamientos

y seiscientos ocho (608) días) por trabajos adicionales, los que corroborado por la Jefatura

de Area Inspecciones y Certificaciones a fs. 295, propicia la continuidad del trámite;

QUE a fs. 296 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº 137/2014 expresando que

atento las constancias de autos, lo establecido por los art. 51 y 52 corr. y conc. de la Ley de

Obras Públicas N° 8614, lo dispuesto por los Arts. 79 y 108 del Decreto N° 4758/77, y las

facultades conferidas por el Decreto N° 2773/11, puede el Señor Director General, dictar

Resolución justificando la mora verificada sobra la base de los informes de fs. 294/295

aprobando el Acta de Recepción Provisional Parcial de fs. 255, Acta de Recepción Provi-

sional de Trabajos Modificatorios de fs. 82 del Referente N°3 (Folio Único N° 292 ), y

ordenando en consecuencia se proceda a la devolución de Garantía por Ejecución de Contrato

conforme lo establecido en el PPC.;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º: JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de los trabajos:

“Construcción nuevo Edificio para COMISARÍA N° 2 - DISTRITO II, ubicada en Calle

Pública s/N° - B° Chateau Carreras - Ciudad de Córdoba - Departamento Capital” y

consecuentemente APROBAR las Actas de Recepción Provisional Parcial de fs. 255, Recepción

Provisional de Trabajos Modificatorios de fs. 82 del Folio Único N° 292 tramitados en Referente

N° 3 y Recepción Provisional Total de fs. 293, las que a los efectos pertinentes, forman parte

de la presente Resolución como Anexo I, II y III respectivamente, correspondiendo la devolución

a la Empresa VADIEG S.A., de las garantías por Ejecución de contrato y por Trabajos

Modificatorios que oportunamente se hubieren constituido, debiéndose dar intervención a tal

fin a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F.), conforme las razones

expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y previa

intervención de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F.), PASE al Área

de Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRES E. CAPARROZ

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_10_r145.pdf

Resolución N° 147 Córdoba, 14 de Marzo de 2014

Expte. Nº 0047-016225/2011.-

VISTO este Expediente en el que se elevan para su aprobación las Actas de Recepción

Provisional de fs. 134 y Definitiva de fs. 135, de los trabajos de “Ejecución cloaca baño

docente, revoque exterior, reparación luminarias, ejecución cámara séptica a realizarse en el

edificio de la ESCUELA VÉLEZ SARSFIELD, ubicada en Calle Pública s/N° - Toledo -

Departamento Santa María - Provincia de Córdoba”, suscriptas con la contratista de los

mismos, la Empresa FLOREANO CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A., ad-

referéndum de autoridad competente;

Y CONSIDERANDO:

Que con fecha 08 de Agosto de 2012 se labro el Contrato pertinente, constituyéndose para

esa oportunidad una Garantía por ejecución del mismo mediante Póliza N° 666.243, expedida

por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.;

Que habiéndose cumplimentado todas las tareas previstas y solicitadas en pliegos, se labró

el Acta de Recepción Provisional de fecha 09/10/2012, y cumplido el plazo de garantía se

verificó que los trabajos se encuentran en condiciones, por lo que se procedió a formalizar la

Recepción Definitiva de los mismos con fecha 08/04/2013;

Que a fs. 139 División Certificaciones elabora el Certificado de Devolución del Fondo de

Reparo retenido de los Certificados Parcial N° 1 y Final N° 2, el que asciende a la suma de

$4.883,05.- por lo que a fs. 144, el fuera sustituido en su totalidad mediante Póliza N° 666.244

expedida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., la que deberá liberarse;

Que a fs. 143, Jefatura de Área de Inspecciones y Certificaciones produce informe de plazos

propiciando la continuidad del tramite pertinente, obrando a fs. 144 la intervención de Tesorería

del Ministerio de Infraestructura;

Que a fs. 145 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº 127/2014 expresando que

atento las constancias de autos, las disposiciones de los art. 51 y 52 cc. y ss. de la Ley de

Obras Públicas, las prescripciones de los art. 79, 81 y 108 del Decreto N° 4758/77 y las

facultades conferidas por el Decreto N° 2773/11, puede el Señor Director General dictar

resolución aprobando las Actas de Recepción Provisional de fs. 134 y Definitiva de fs. 135,

procediendo a la devolución de-/ la Garantía por Ejecución de Contrato oportunamente

constituida y a la devolución del Fondo de Reparo conforme lo indicado a fs. 138/139;

Que a fs. 146/147, corren agregadas copias de los Certificados Parcial N° 1 y Final N° 2,

respectivamente, en los que consta que la fecha de emisión es el 14/09/2012;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º: APROBAR las Actas de Recepción Provisional de fs. 134 y Definitiva de fs.

135 de los trabajos de: “Ejecución cloaca baño docente, revoque exterior, reparación

luminarias, ejecución cámara séptica a realizarse en el edificio de la ESCUELA VÉLEZ

SARSFIELD, ubicada en Calle Pública s/N° - Toledo - Departamento Santa María - Provincia

de Córdoba”, las que a los efectos pertinentes forman parte de la presente Resolución como

Anexos I y II respectivamente, y consecuente devolver al contratista de los mismos, la Empresa

FLOREANO CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A., la Garantía por ejecución de

Contrato oportunamente constituida, como así también el Fondo de Reparo retenido de los

Certificados emitidos, cuyo monto asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS

OCHENTA Y CUATRO ($4.884,oo.-), el que fuera sustituido en su totalidad mediante Póliza

N° 666.243, expedida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., la que deberá

liberarse, conforme las razones expresadas en considerando que se dan por reproducidas

en esta instancia.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y previa

intervención de la Dirección de Administración del Ministerio de Infraestructura, PASE a la

Jefatura del Área de Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRES E. CAPARROZ

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_10_r147.pdf

Resolución N° 149 Córdoba, 14 de Marzo de 2014

Expte. Nº 0047-015807/20011.-

VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta de Recepción

Provisional y Definitiva de fs. 81 de los trabajos: “CONSTRUCCION DE S.U.M. en el edificio

de la Escuela BERNARDINO RIVADAVIA, de la Localidad de Coronel Baigorria - Departamento

Río Cuarto - Provincia de Córdoba”, suscripta el 30 de Mayo de 2011 con la contratista de los

mismos, la Municipalidad de Coronel Baigorria, en el marco de la Ley 7057, ad-referendum

de autoridad competente;

Y CONSIDERANDO:

Que en la mencionada acta, la inspección actuante informa que luego de inspeccionados los

trabajos, los mismos han sido ejecutados conforme lo previsto en la Documentación contrac-

tual, aclarando a fs. 82 que la demora registrada en su terminación se debió a problemas

climáticos y por demoras en el pago del segundo anticipo de obra, por lo que a fs. 83 la

Jefatura de Área Inspecciones y Certificaciones con el V°B° de la Dirección de Obras,

Licitaciones y Contrataciones propicia la continuidad del trámite de aprobación de la mencionada

Acta y justificación de mora;

Que a fs. 84 se expide División Jurídica mediante Dictamen N° 143/2014, expresando que

atento las constancias de autos, lo dispuesto por la Ley N° 7057 y la remisión que la misma

efectúa a la legislación de Obras Públicas en su art. 11, las disposiciones de los arts. 51 y 52

corr. y conc. de la Ley de Obras Públicas N° 8614, puede el Señor Director dictar Resolución

aprobando el Acta de Recepción Provisional y Definitiva de fs. 81 y justificando la mora

incurrida en la ejecución de los trabajos;

ATENTO ELLO,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°: JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de:

“CONSTRUCCION DE S.U.M. en el edificio de la Escuela BERNARDINO RIVADAVIA, de la

Localidad de Coronel Baigorria - Departamento Río Cuarto - Provincia de Córdoba”, y

consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva obrante a fs. 81,

suscripta con la contratista de los mismos la Municipalidad de Coronel Baigorria, la que a los

efectos pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I, conforme las razones

expresadas en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.-

ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE al

Área de Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-

ARQ. ANDRES E. CAPARROZ

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_10_r149.pdf