Resolución N° 137
| Emisor | Dirección general de arquitectura |
| Fecha de la disposición | 12 de Marzo de 2014 |
Primera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 89 CÓRDOBA, 11 de junio de 20146
costos a partir de dicho mes del 9,75%, habiéndose aplicado los
Números Índice publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa, a valores del mes anterior a dicha
fecha y a valores del mes anterior al de la fecha de la cuarta
redeterminación (febrero/2013), lo que implica reconocer a la
contratista en concepto de la quinta redeterminación de precio la
suma de $ 1.608.062,86, habiéndose considerado el 10% de
utilidad invariable y el 20% de Certificado Extraordinario de
Pago a Cuenta, ascendiendo el presupuesto de obra
redeterminado a julio de 2013 a la suma de $ 28.319.339,64.
Que en consecuencia al darse el supuesto previsto en el
Decreto Nº 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010
y verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente
la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminacion del
precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta
Acuerdo de la quinta redeterminación de precio por
reconocimiento de variación de costos.
Que se incorpora Documento Contable - Nota de Pedido N°
2013/001266, a fin de atender la erogación que lo gestionado
implica.Por ello, las normas legales citadas, lo dispuesto por el
artículo 14 del Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar
N° 1133/2010, lo dispuesto por Fiscalía de Estado en Circular Nº
001/13, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con el N° 601/2013, por
Fiscalía de Estado bajo el N° 000975/13 y en uso de sus
atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1º de la
Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de la quinta
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos correspondiente al mes de julio de 2013, por los trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO
EDIFICIO PARA I.N.E.S.C.E.R. ubicado en Boulevard España
S/Nº - CIUDAD DE VILLA MARÍA - DEPARTAMENTO GENE-
RAL SAN MARTÍN - PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la
suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL
SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($
1.608.062,86), suscripta el día 25 de septiembre de 2013, entre
el Director General de Arquitectura, Arquitecto Andrés
CAPARROZ, y el Apoderado de la Empresa ESTRUCTURAS
S.A.C.I.C.I.F., Contador Marcos BAREMBAUM, contratista de
la obra, que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas, integra el
presente Decreto.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la
suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL
SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($
1.608.062,86), conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Educación en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2013/001266 con cargo a
Importe Ejercicio Futuro Año 2014.
ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por
redeterminación de precio, debiendo la empresa integrar el
importe adicional de garantía de cumplimiento del contrato.
ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese
intervención a la Dirección General de Administración del
Ministerio de Educación, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección
General de Arquitectura a sus efectos y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/pe_d1493.pdf
Resolución N° 137 Córdoba, 12 de Marzo de 2014
Expte. Nº Nº 0047-012920/2006
VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta de Recepción Provisional
y Definitiva de fs. 100 de los trabajos: “Reparaciones Generales de la Escuela Especial Santa Elena
- Departamento Río IV - Provincia de Córdoba”, suscripta el 11 de Marzo de 2008 con la contratista
de los mismos, la COMUNIDAD REGIONAL DE RIO IV, en el marco de la Ley 7057, ad-referendum
de autoridad competente;
Y CONSIDERANDO:
Que en la mencionada acta, la inspección actuante informa que luego de inspeccionados los
trabajos, los mismos han sido ejecutados conforme lo previsto en la Documentación contractual,
aclarando a fs. 101 que la demora registrada en su terminación se debió al atraso en el pago del 2°
certificados de obra, por dificultades en conseguir mano de obra en algunos rubros, no pudiendo la
Comunidad hacerse cargo de los gastos que originaron su ejecución, por tratarse de una entidad sin
fines de lucro; por lo que a fs. 102 Jefatura de Area Inspecciones y Certificaciones propicia la
continuidad del trámite de aprobación de la mencionada Acta y justificación de mora;
Que a fs. 103 se expide División Jurídica mediante Dictamen N° 130/2014, expresando que atento
las constancias de autos, lo dispuesto por la Ley N° 7057 y la remisión que la misma efectúa a la
legislación de Obras Públicas en su art. 11, las disposiciones de los arts. 51 y 52 corr. y conc. de la
Ley de Obras Públicas N° 8614, puede el Señor Director General a tenor de las facultades conferidas
por el Decreto N° 2773/11 y de compartir el criterio sustentado, dictar el acto administrativo conforme
se aconseja en el presente;
ATENTO ELLO,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1°: JUSTIFICAR la mora incurrida en la ejecución de los trabajos de: “Reparaciones
Generales de la Escuela Especial Santa Elena - Departamento Río IV - Provincia de Córdoba, y
consecuentemente APROBAR el Acta de Recepción Provisional y Definitiva obrante a fs. 100,
suscripta con la contratista de los mismos la Comunidad Regional de Río IV, la que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como Anexo I, conforme las razones expresadas
en considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia.-
ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y PASE al Área
de Inspecciones y Certificaciones a sus efectos.-
ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_10_r137.pdf
Resolución N° 141 Córdoba, 13 de Marzo de 2014
Expte. Nº 0047-001256/2013
VISTO este Expediente en el que se eleva para su aprobación el Acta de Recepción Provisional
de fs. 144 labrada con fecha 02 de octubre de 2013, de los trabajos: “Reparación de Cubierta de
Techos, readecuación de Instalación Sanitaria y Pintura General en el I.P.E.M. N° 86 GABRIELA
MISTRAL - Localidad Córdoba - Departamento Capital”, suscripta con la Contratista de los mismos,
la Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., ad-referéndum de la autoridad competente;
Y CONSIDERANDO:
QUE en la mencionada Acta, se informa que luego de inspeccionados los trabajos, los mismos han
sido ejecutados conforme a lo establecido en la Documentación Contractual;
QUE la inspección actuante produce informe de plazos a fs. 145, dando cuenta que la obra de
referencia se encuentra concluida y recibida provisionalmente, habiéndose ejecutado dentro del
plazo de la obra acordado, avalado por la Jefatura de Área Programas y Descentralización y la
Dirección de Obras, Licitaciones y Contrataciones. En consecuencia solicita la aprobación del Acta
de Recepción Provisional;
QUE a fs. 142 se expide División Jurídica mediante Dictamen Nº 142/2014, expresando que atento
las constancias de autos, lo establecido por los arts. 51 y 52 corr. y conc. de la Ley de Obras Públicas
N° 8614, lo dispuesto por los art. 79 y 108 del Decreto N° 4758/77, puede el Sr. Director General,
en virtud de las facultades conferidas por Decreto 2773/11, emitir acto administrativo aprobando el
Acta de Recepción Provisional fs. 144 y disponiendo en consecuencia la devolución de garantía por
ejecución de contrato;
ATENTO ELLO;
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º: APROBAR el Acta de Recepción Provisional de fs. 144 de los trabajos: “Reparación
de Cubierta de Techos, readecuación de Instalación Sanitaria y Pintura General en el I.P.E.M. N° 86
GABRIELA MISTRAL - Localidad Córdoba - Departamento Capital”, la que a los efectos pertinentes,
forma parte de la presente Resolución como Anexo I y consecuentemente DEVOLVER al Contratista
de los mismos, la Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., la Garantía por ejecución de
Contrato oportunamente constituida, conforme las razones expresadas en considerandos que se
dan por reproducidas en esta instancia.
ARTICULO 2º: PROTOCOLICESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y previa intervención
de la Dirección de Administración -Tesorería del Ministerio de Infraestructura, PASE a la Jefatura de
Área Inpsecciones y Certificaciones, a sus efectos.-
ARQ. ANDRES E. CAPARROZ
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/min_10_r141.pdf
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba