Disposición N° 78-DGORU/17

• Emisor: Ministerio de Ambiente y Espacio Público
• Fecha de la disposición: 8 de Marzo de 2018

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos A ires

DISPOSICIÓN N.° 78/DGORU/17

Buenos Aires, 19 de octubre de 2017

VISTO:

La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1.254/08 y N° 203/16,

las Resoluciones N° 67/SSUEP/16 y N° 110/SSUEP/16, los Expedientes Electrónicos

N° 12871699-MGEYADGRU-16 y N° 2017-06310519-MGEYA-DGORU y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente Electrónico N° 12871699-MGEYA-DGRU-16 tramitó la

contratación de la Licitación Pública N° 607/SIGAF/16 - ÁREA AMBIENTAL

TRIBUNALES ETAPA II- al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras

Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1.254/08;

Que por Resolución N° 67/SSUEP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y

Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares

para la contratación de la obra de referencia;

Que por Resolución N° 110/SSUEP/16 fue adjudicada la obra a DA FRE OBRAS

CIVILES S.A. por un monto de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS

NOVENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 63/100 ($

14.898.764,63.-);

Que con fecha 25 de octubre de 2016 se labró la correspondiente Acta de Inicio de

obra donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos que conforme el artículo

2.1.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el plazo de ejecución de obra

de CINCO (5) meses;

Que por Informe Técnico (IF-2017-23224454-DGORU) la Inspección de obra informó

que durante el transcurso de la obra se estimó conveniente realizar ciertas tareas que

no se encontraban contempladas en el proyecto original;

Que en tal sentido, por nota de fecha 9 de marzo de 2017 la empresa solicitó una

ampliación de plazo de obra de CUARENTA Y CINCO (45) días y presentó para su

aprobación el Balance de Economías y Demasías, Adicionales, Plan de Trabajo y

Curva de Inversión adecuado al nuevo plazo como así también el Análisis de Precios;

Que al respecto la Inspección de Obra manifestó que se proyectó: la ejecución de

fresado en el pavimento existente en las zonas a nivelar, el retiro de durmientes

pertenecientes a un antiguo tranvía, la demolición de dos fuentes, el desmonte de

bancos del estudio Cabezas, la reubicación y puesta en valor de dichos bancos, la

ejecución de bases para las esculturas a reubicar, la ejecución de colector de

albañales y la colocación de sistema de telegestión;

Que, asimismo se proyectó la ejecución de cordón de hormigón armado para la

realización de dársenas de carga y descarga en Pasaje del Carmen y calle Lavalle, la

colocación de losetas graníticas en los sectores que contenían las antiguas fuentes

demolidas, el reacondicionamiento de once (11) luminarias modelo Metronomis, la

extensión de la traza actual del soterramiento de cables de servicios y la colocación de

una rejilla metálica para evitar problemas de anegamiento;

Que en consecuencia de lo antes expuesto informó que resulta necesario proceder a

la creación de los nuevos ciertos ítems, atento a no haberlos contemplado en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5330 - 08/03/2018