Disposición N° 27/DGINURB/22

• Emisor: Jefatura de Gabinete de Ministros
• Fecha de la disposición: 8 de Junio de 2022

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas.

En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

DISPOSICIÓN N.º 27/DGINURB/22

Buenos Aires, 6 de junio de 2022

VISTO: Las Leyes N° 1218, Nº 6.292 (Textos Consolidados por Ley Nº 6.347), N°

6.246, el Decreto Reglamentario N° 60/GCABA/21, los Decretos N° 463/GCABA/19 y

Nº 152/GCABA/21, las Disposiciones N° 18-GCABA-DGINURB/21, N° 39-GCABA-

DGINURB /21, Expediente Electrónico N° 07953004-GCABA-DGINURB/21, N°

19421077-GCABA-DGCCYA/21 y N° 16198957-GCABA- DGINURB/22;

CONSIDERANDO:

Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N°

10179-0006-LPU21, que tiene por objeto la contratación de la obra denominada

“AMPLIACIÓN RED PLUVIAL CUENCAS DEL RIACHUELO - METROBUS DEL

BAJO", al amparo de lo establecido por el artículo 22° de la Ley de Obra Pública N°

6.246; su Decreto Reglamentario N° 60/GCABA/21 y el Decreto N° 152/GCABA/21;

Que por la Disposición N° 18-GCABA-DGINURB/21, se aprobaron los Pliegos de

Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas con sus respectivos

Anexos;

Que mediante Disposición N° 39-GCABA- DGINURB /21 se adjudicó la Obra a la

Empresa CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. por un

monto total de PESOS CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA

Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 83/100 ($127.691.141,83);

Que con fecha 25 de octubre de 2021 se suscribió la contrata entre la Dirección

General de Infraestructura Urbana y la empresa CONSTRUCCIONES,

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. por un plazo de ejecución de obra de SEIS

(6) meses;

Que con fecha 1 de noviembre de 2021 se suscribió el Acta de Inicio entre la Empresa

y la Dirección General de Infraestructura Urbana, comenzándose a computar el plazo

contractual;

Que por Nota de Pedido N° 51 del 21 de abril de 2022, la Contratista CIS SA,

adjudicataria de la Obra; “AMPLIACIÓN RED PLUVIAL CUENCAS DEL RIACHUELO-

METROBUS DEL BAJO” solicita Ampliación de Plazo de Obra, conforme a lo

establecido en el numeral 14 “Plazo de Ejecución” del Pliego de Bases y Condiciones

Particulares del vigente contrato;

Que la contratista renunció, a través de IF-2022-19201211-GCABA-DGINURB, en

forma expresa al eventual reclamo por gastos improductivos, lucro cesante, daño

emergente y toda otra connotación vinculada con la ampliación de plazo de la presente

obra;

Que mediante IF-2022-16282960-GCABA-DGINURB e IF-2022-19666716-GCABA-

DGINURB, la Inspección de Obra y la Gerencia Operativa manifiestan que: (...) “Por

Orden de Servicio N° 88 del 28 de abril, la Inspección de la obra informa que,

analizado el pedido de la contratista, corresponde extender el plazo de la obra por 60

(sesenta) días, hasta el 30 de junio de 2022. Esta Gerencia Operativa comparte la

propuesta de la Inspección de la obra, y propicia la extensión de plazo de la misma

hasta el 30 de junio de 2022. Con lo expuesto, se eleva a su intervención, adjuntando

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 6393 - 08/06/2022