Decreto Nro. 719 - APROBACIÓN CONVENIO N°3 EXTENSIÓN DE PLAZO OBRA ALMAFUERTE II

EmisorMINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Fecha de la disposición 9 de Junio de 2020

MENDOZA, 09 DE JUNIO DE 2020

VISTO el EX-2020-01922979-GDEMZA-MESA#MIPIP, en el cual se eleva para su aprobación el CONVENIO N° 3 EXTENSION DE PLAZO DE LA OBRA, celebrado con JOSE CARTELLONE C.C.S.A. – OBRAS ANDINAS S.A. UT, contratista de la obra: CONSTRUCCION NUEVO COMPLEJO PENITENCIARIO PROVINCIAL ALMAFUERTE II - MENDOZA, según Contrato de Obra Pública aprobado por Decreto N° 303/2018; y

CONSIDERANDO:

Que conforme las causales señaladas en el orden 3, dicha ampliación, tiene su origen en los efectos programáticos que influyen sobre el desarrollo integral de la obra: Incidencia del aumento de potencia eléctrica, Incidencia de los requerimientos exigidos por EDEMSA, Incidencia del cambio en el sistema de iluminación del complejo y los cuales forman parte de la Alteración de Obra Nº 2, que se tramita mediante EX-2019-5612354-GDEMZA-MESA#MEIYE, a lo que se suma la declaración de emergencia sanitaria en la Provincia de Mendoza, que afecta de una u otra manera todas las actividades.

Que por lo anterior, las partes acuerdan ampliar el plazo de ejecución de obra en 243 días corridos, del modo que se indica en el Artículo N° 1 del convenio cuya aprobación se gestiona.

Que en el orden 12 obra copia del dictamen del Consejo de Obras Públicas, órgano que considera pertinente la suscripción del convenio.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta lo previsto en los Artículos 49 y 54 del Decreto – Ley 4416/80 (de Obras Públicas) y modificaciones y lo dictaminado por el Consejo de Obras Públicas y por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública,

EL

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR