Decreto N° 1323
| Emisor | Poder Ejecutivo |
| Fecha de la disposición | 5 de Diciembre de 2013 |
Primera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 89 CÓRDOBA, 11 de junio de 20144
Decreto N° 1323 Córdoba, 5 de Diciembre de 2013
VISTO: El expediente N° 0047-015845/2011/R5 del registro
del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la Dirección General de
Arquitectura propicia por Resolución Nº 640/2013, la aprobación
del Acta Acuerdo Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de la tercera Variación de Costos, correspondiente al mes de
julio de 2012, por los trabajos faltantes de ejecutar en la Obra:
“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA IPEM N° 256
ANEXO LIBERTADOR GENERAL DON JOSÉ DE SAN
MARTÍN, ubicado en calle Andrés Costa s/n° - B° Pueblo La
Carolina - Noetinger - DEPARTAMENTO UNIÓN - PROVINCIA
DE CORDOBA”, suscripta el 19 de noviembre de 2012 entre el
Director General de Arquitectura y el apoderado de la empresa
SALSITECO S.A. contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su
similar Nº 1133/2010, y lo dispuesto por Resolución N° 013/
2011 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
conforme Acta de Aceptación de Metodología de Análisis para
Redeterminación de Precio suscripta por las partes y lo establecido
por el artículo 21 del Pliego Particular de Condiciones.
Que se incorpora la documentación presentada por la contratista
fundamentando su pedido.
Que por Decreto N° 1587/2011 se dispuso la adjudicación
directa de la obra de referencia a la empresa antes citada,
suscribiéndose el contrato el día 13 de marzo de 2012 y
efectuándose el replanteo de la obra el día 17 de abril de 2012,
en tanto que por Decreto N° 402/2013 se aprobó el Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio de la primera y segunda variación
de costos.
Que el porcentaje de ejecución de obra acumulada a julio de
2012 era del 0.83 % habiéndose liquidado con fecha 8 de mayo
de 2012 un 20% en concepto de Certificado Extraordinario de
Pago a Cuenta.
Que la Sección de Estudio de Costos de la Dirección General
de Arquitectura ha elaborado planilla e informe del que surge
que, atento lo dispuesto por los artículos 4, 8, 9 y 10 del Decreto
Nº 1133/10, modificado por su similar N° 1231/2010, y lo dispuesto
por Resolución Ministerial Nº 13/2011, a partir del mes de julio
2012, se verificó un porcentaje de variación del 12,27%, por lo
que se procedió a calcular el Factor de Redeterminación (Fri),
que arroja a partir de dicho mes un incremento del 8,59%,
habiéndose aplicado los Números Índice publicados
mensualmente en el Anexo del Cuadernillo INDEC Informa a
valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior a la fecha de la segunda variación (febrero de 2012), lo
que implica reconocer a la contratista por dicho concepto la suma
de $ 1.260.687,72 habiéndose considerado el 10% de utilidad
invariable y el 20% de Certificado Extraordinario, ascendiendo
el presupuesto de obra redeterminado a julio 2012, a la suma de
$ 16.059.272,51.
Que en consecuencia al darse el supuesto previsto en el
Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar N° 1133/2010,
y verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente
la aplicación del citado instrumento legal, la Dirección General de
Arquitectura ha considerado conveniente la redeterminación del
precio del contrato, por lo que suscribió con la contratista el Acta
Acuerdo de redeterminación de precio por reconocimiento de la
tercera variación de costos.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos, o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza, comprometiéndose a integrar
la garantía de cumplimiento de contrato.
Por ello, las normas legales citadas, lo prescripto por el artículo
14 del Decreto N° 1231/2010, modificatorio de su similar N°
1133/2010, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con el N° 434/2013, por
Fiscalía de Estado bajo el N° 908/2013 y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1° de la
Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º. APRUÉBASE el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la tercera
Variación de Costos, correspondiente al mes de julio de 2012,
por trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “CONSTRUCCIÓN
NUEVO EDIFICIO PARA IPEM N° 256 ANEXO LIBERTADOR
GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN, ubicado en calle
Andrés Costa s/n° - B° Pueblo La Carolina - Noetinger -
DEPARTAMENTO UNIÓN - PROVINCIA DE CORDOBA”, por
la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 1.260.687,72), suscripta el día 19 de noviembre
de 2012, entre el Director General de Arquitectura y el apoderado
de la empresa SALSITECO S.A. contratista de la obra, la que
como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas, integra el presente
Decreto.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma
total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 1.260.687,72), conforme lo indica la Dirección
General de Administración del Ministerio de Educación en su
Documento de Contabilidad, Nota de Pedido Nº 2013/000167 a
Jurisdicción 1.35, Programa 378-000, Partidas 12.06.00.00 del
Presupuesto Vigente.
ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por
redeterminación de precio, debiendo la empresa integrar el
importe adicional de garantía de cumplimiento del contrato.
ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Infraestructura y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese
intervención a la Dirección General de Administración del Ministerio
de Educación, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General de
Arquitectura a sus efectos y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/pe_d1323.pdf
VISTO: El expediente Nº 0047-015974/2011/R6 del registro
del Ministerio de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se propicia la aprobación
del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios por
Reconocimiento de la quinta Variación de Costos, para los trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO
EDIFICIO ESCUELA ESPECIAL DR. RAÚL CORREA
UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA Nº 375 - Bº NUEVA
CÓRDOBA - CIUDAD DE CÓRDOBA - DEPARTAMENTO
CAPITAL” celebrada, con fecha 2 de septiembre de 2013, entre
el Director General de Arquitectura de la Provincia y el Presidente
de la Empresa “CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.”
contratista de la obra.
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en
las previsiones del Decreto N° 1231/10, modificatorio de su simi-
lar 1133/10 y lo dispuesto por Resolución N° 013/11 del entonces
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, conforme lo previsto en
el Artículo 21° del Pliego Particular de Condiciones.
Que obra en autos la documentación presentada por la
contratista fundamentando su pedido.
Que mediante Decreto N° 1589/11 se formalizó contratación
directa para la obra de referencia con la empresa “Constructores
Asociados S.A.”, mientras que el 07 de diciembre de 2011 se
suscribió el pertinente contrato, efectuándose el Replanteo de la
Obra con fecha 16 de febrero de 2012.
Que se acompañan copias auténticas de Resolución N° 336/
2013 de la Dirección General de Arquitectura, por la cual se
amplía el plazo de ejecución de la obra, fijando como nueva
fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2014, del Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de la primera
y segunda Variación de Costos, aprobada por Decreto N° 334/
2013; y su similar correspondiente a la tercera y cuarta variación,
aprobada por Decreto N° 1184/2013.Que la División
Certificaciones de la Dirección General de Arquitectura informa
que se ha emitido Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta a
favor de la contratista, con fecha 27 de Marzo de 2012.
Que la Sección Estudio de Costos de la citada Dirección General
de Arquitectura informa que se verificado en el presupuesto de la
obra una quinta variación de precios, con un porcentaje de
incremento del 7.02% al mes de Junio de 2013, ello resulta en
un monto a imputar de $651.335.14; importe resultante de aplicar,
al monto contractual faltante de ejecutar, el incremento citado,
deducido el 10% de Utilidad Invariable, como así también, el
20% correspondiente al Certificado Extraordinario de Pago a
Cuenta abonado; así, el nuevo presupuesto total de la obra
queda fijado en la suma de $16.109.818.80.
Que se adjunta Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
por Reconocimiento de Variación de Costos, de fecha 2 de
septiembre de 2013, con planilla de cálculos correspondientes.
Que la contratista ha renunciado a todo reclamo por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza en los términos del Artículo 16
del régimen de que se trata, comprometiéndose a integrar la
garantía de cumplimiento del contrato según Art. 13, Inc. d) del
Decreto N° 1133/10, modificado por Decreto N° 1231/10.
Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el
Decreto Provincial N° 1231/10, modificatorio de su similar N°
1133/10 y verificada la existencia de los supuestos que tornan
procedente la aplicación del precitado Decreto, la Dirección Gene-
ral de Arquitectura ha considerado conveniente la
Redeterminación del precio del contrato, por lo que ha procedido
a suscribir con la contratista las Actas Acuerdo de Redeterminación
de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos.
Que se agrega copia auténtica de la Resolución N° 707/2013
emanada de la Dirección general de Arquitectura, mediante la
cual se propone la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación
de Costos en cuestión.
Que obra Documento Contable-Nota de Pedido N° 2013/
001123 que certifica la reserva presupuestaria para atender la
erogación que lo procurado implica.
Por ello, las actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
y el artículo 14 del Anexo I del Decreto N° 1231/2010, modificatorio
de su similar N° 1133/2010, lo dictaminado por la Dirección Gene-
ral de Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura con el N°
491/2013, por Fiscalía de Estado bajo el N° 903/2013 y en uso
de sus atribuciones constitucionales.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la quinta
Variación de Costos, correspondiente al mes de junio de 2013,
por los trabajos faltantes de ejecutar en la obra:
“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ESCUELA ESPECIAL
PODER
EJECUTIVO
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba