Decreto N° 362

• Emisor: Área Jefe de Gobierno
• Fecha de la disposición: 19 de Noviembre de 2021

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

DECRETO N.º 362/21

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2021

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (texto consolidado por Ley Nº 6.437), las Resoluciones N° 2888-GCABA-

MSGC/20 y N° 1378-GCABA-MSGC/21, los Expedientes electrónicos Nros 21187851--

GCABA-DGRFISS/20, 18660449--GCABA-MGEYA/21 y 20639431-- GCABA-

MGEYA/21, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados, tramita el recurso jerárquico subsidiario al de

reconsideración que fuera oportunamente interpuesto por el Ing. Mauricio Schvartzapel

(DNI N° 4.846.806) en su carácter de representante de la firma SUNIL S.A. contra la

Resolución N° 2888-GCABA-MSGC/20, mediante la cual se rescindió el Contrato de

Obra Pública para la realización de la obra “REMODELACION Y AMPLIACION

INTEGRAL DEL SERVICIO DE IMÁGENES DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS

JOSÉ. M. PENNA”, incluyendo la provisión de materiales, equipos y mano de obra

especializada y se llamó a Licitación Pública Nº 1050/SIGAF/2017 al amparo de lo

establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;

Que por Resolución N° 1378-GCABA-MSGC/21 de fecha 7 de junio de 2021 se

desestimó el mencionado recurso de reconsideración, extremo que le fue notificado a

la interesada;

Que, luego de tomar la vista (1/7/2021) la recurrente amplió los fundamentos al

recurso jerárquico subsidiario conforme los términos del artículo 111 de la Ley de

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;

Que, la recurrente se agravia, en que la Resolución atacada adolece de equidad en el

tratamiento de su implementación;

Que, asimismo, esgrime la recurrente que las obras encomendadas pendientes de

ejecución resultaban de escasa magnitud y que, en muchos casos, reputaban de mero

tratamiento;

Que, del relevamiento de las actuaciones administrativas citadas en el visto luce que la

obra encomendada presentó un desvío respecto a la curva de inversión proyectada

durante el período comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 2019, del

treinta y nueve con cuarenta y tres por ciento (-39,43%), conforme da cuenta el

Informe N° IF-2020-21453887-GCABA-DGRFISS;

Que, además, debido a los evidentes atrasos constatados en el plan de trabajo de la

obra encomendada, se intimó a la recurrente, en repetidas ocasiones, a cumplir con

los plazos vigentes, al respecto, ver las órdenes de servicio N° 183/186, N° 189 y N°

191/194;

Que, con posterioridad a las intimaciones efectuadas, la inspección de la obra volvió a

dar cuenta de que el avance de las tareas persistía demorado conforme surge del

informe IF-2020-21194491-GCABA-DGRFISS;

Que, tanto en la pieza ampliatoria como en el resto de las presentaciones realizadas

con posterioridad a la rescisión dispuesta por la autoridad competente, no se advierte

que la recurrente haya negado tales observancias o haya probada que las mismas no

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 6261 - 19/11/2021