Decreto N° 1599/03

Firmantes:Ibarra-Albamonte-Fernández
Jefe de Gobierno:Aníbal Ibarra
Emisor:Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de la disposición:16 de Septiembre de 2003
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETO N° 1599/ 03

APRUEBA EL ACTA ACUERDO SUSCRIPTA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS, LA SUBSECRETARÍA DE LOGÍSTICA Y EMERGENCIAS Y LA FIRMA INGENIERÍA DINA'S S.R.L. -APROBACIÓN , CONTINUACIÓN DE TRABAJOS , PROSECUCIÓN , FINALIZACIÓN DE OBRA , LICITACIÓN PÚBLICA 224-98 , RECONSTRUCCIÓN , CALLE JUJUY 986 , GUILLERMO CUESTA , RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS

Buenos Aires, 16/09/2003

Visto el Expediente N° 9.948/2001 y sus acumulados, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante dichas actuaciones tramita la paralización de la obra contratada por la Licitación Pública N° 224/98 (Expediente N° 65.179/93), para la realización de la obra Reconstrucción de la finca sita en la calle Jujuy 986/988, adjudicada a la firma Ingeniería Dina'S S.R.L., y cuyo plazo de ejecución se encuentra neutralizado en virtud del alza de los precios producida por la emergencia económica reinante en nuestro país;

Que por Informe N° 1.920/DGIRE/2002, la Dirección General de Infraestructura y Renovación de Edificios (D.G.I.R.E.) manifiesta que la empresa dio comienzo a los trabajos respectivos con fecha 1° de junio de 2000 realizando solamente algunos trabajos preliminares no pudiendo continuar por no contar con la aprobación de los planos respectivos ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro;

Que la presente obra es consecuencia de la sentencia judicial de primera instancia en autos Cuesta, Guillermo y otro c/MCBA s/Daños y Perjuicios, que condena al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abonar astreintes a partir de la fecha de la misma;

Que los astreintes mencionados se están devengando desde el 17 de mayo de 1995;

Que la demora en el cumplimiento de la ejecución de la obra está produciendo perjuicios económicos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por Cédula 10/ACC/2002, se le solicita a la Empresa el análisis de precios actualizados, la cual responde a través de la Carpeta N° 1.123/DGIRE/2002;

Que por Informe N° 1.938/DGIRE/2002 esa repartición consideró aceptarles los precios;

Que el citado Expediente se elevó a la Procuración General, la cual se expidió aceptando los términos del acuerdo;

Que al ser citada la Empresa para la firma, la misma manifiesta que no puede mantener su oferta pues han variado los precios de los materiales de la construcción;

Que por Nota N° 57/DGIRE/2003 manifiesta la citada Empresa el monto por el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA