Decreto N° 177

EmisorPoder Ejecutivo
Fecha de la disposición13 de Marzo de 2015
CÓRDOBA, 1 de Junio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 100 Primera Sección 3
PROVINCIA DE CÓRDOBA – REGIÓN II”, a
cargo de la empresa ROMERO CAMMISA
CONSTRUCCIONES S.A.
Que obra en autos Decreto N° 786 de fecha
1° de julio de 2013 por el cual se adjudicaron los
trabajos de referencia a la empresa citada,
suscribiéndose el Contrato respectivo con fecha
6 de setiembre de 2013; siendo replanteada con
fecha 20 de noviembre de 2013.
Que luce Memoria Descriptiva, Pliego Particu-
lar Complementario de Condiciones Nº 1, Planilla
Comparativa de Modificación de Obra N° 1 y
conformidad de la Contratista sobre los aumentos
y disminuciones de cantidades de ítems, y la
renuncia a todo gasto improductivo, gastos gen-
erales directos e indirectos como cualquier otro
que pudiera corresponder por la instrumentación,
la tramitación e implementación de la presente
modificación de obra.
Que el Departamento I Obras y Conservación
de Pavimentos dependiente de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad (D.P.V.), produce informe
técnico sobre los aumentos y disminuciones de
ítems originados por la reformulación del proyecto,
cuya planilla comparativa arroja una diferencia
de más de $ 14.061.151,00, representando un
incremento del 29,25% del monto contractual,
ascendiendo el monto total de la obra a la suma
de $ 61.012.794,12.
Que se ha incorporado en autos el
correspondiente Documento Contable- Nota de
Pedido N° 2015/000174, en cumplimiento a lo
establecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614,
así como el Certificado de Habilitación para
Adjudicación, expedido por el Registro de
Constructores de Obras (artículo 7 del Decreto
N° 8/98 y Resolución N° 002/99 del entonces
Ministerio de Obras, Servicios Públicos y
Vivienda).
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales
citadas, lo dispuesto por el artículo 40, 41 y 42 de
la Ley de Obras Públicas N° 8614, lo dictaminado
por la Dirección General de Asuntos Legales del
Ministerio de Infraestructura con el N° 47/2015,
por Fiscalía de Estado bajo el N° 112/2015, y en
uso de sus atribuciones constitucionales.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modificación
de Obra Nº 1, correspondiente a los trabajos de:
“OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRAÚLICA Y
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA – REGIÓN II”, y
consecuentemente ADJUDÍCASE la ejecución de
los mismos a la empresa ROMERO CAMMISA
CONSTRUCCIONES S.A., contratista de la obra
principal conforme Planilla, que como Anexo I,
compuesto de UNA (1) foja útil, integra el presente
Decreto, por la suma de Pesos Catorce Millones
Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Uno ($
14.061.151,00).
Artículo 2º.- APRUÉBASE el nuevo Cómputo
Métrico y Presupuesto de Obra que asciende a
la suma de Pesos Sesenta y Un Millones Doce
Mil Setecientos Noventa y Cuatro con Doce
Centavos ($ 61.012.794,12).
Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad
expresada por la empresa ROMERO
CAMMISA CONSTRUCCIONES S.A., sobre los
aumentos y disminuciones de cantidades de ítems
y la renuncia a todo gasto improductivo, gastos
generales directos e indirectos como cualquier
otro que pudiera corresponder por la
instrumentación, la tramitación e implementación
de la presente modificación de obra.
Artículo 4º.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma de Pesos Catorce Millones
Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Uno ($
14.061.151,00), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente del
Ministerio de Infraestructura en su Documento
de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2015/
000174, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa
527-000, Partidas 12.06.00.00 del PV.
Artículo 5º.- FACÚLTASE al señor Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir
el respectivo contrato de obra, previo
cumplimiento por parte del adjudicatario de los
recaudos legales pertinentes, debiendo la
contratista integrar la garantía de fiel cumplimiento
en la misma proporción establecida para el
contrato principal y cumplimentar con el sellado
de Ley de las Enmiendas de Contrato por
Modificación de Obra.
Artículo 6º.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.
Artículo 7º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Departamento Administración y
Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente del Ministerio de Infraestructura, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos
y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://goo.gl/nbzqIk
Decreto N ° 1 76
Córdoba, 12 de Marzo de 2015
VISTO: El expediente Nº 0045-016638/2013
(Cuerpos 1 al 6), del registro de la Dirección
Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio
de Infraestructura.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la citada
Dirección, propicia por Resolución Nº 879/
2014 se autorice la Modificación de Obra Nº 1,
correspondiente a los trabajos de la obra:
“REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL U-311
– AVENIDA JAPÓN Y ACCESOS VARIANTE
JUAREZ CELMAN – TRAMO: RUTA PROVIN-
CIAL E-53 – RUTA NACIONAL Nº 9 NORTE –
DEPARTAMENTO: CAPITAL”, a cargo de la
empresa CORBE S.R.L. – MARTINEZ
LUMELLO CONSTRUCCIONES S.A. (U.T.E.),
por la suma de $ 14.239.046,70.
Que lucen Decretos Nros. 1090/2013 y 63/
2014 mediante los cuales se autorizo el llamado
a licitación publica de la obra de referencia y se
adjudico la misma a la citada empresa CORBE
S.R.L. – MARTINEZ LUMELLO
CONSTRUCCIONES S.A. (U.T.E.),
respectivamente.
Que obra en autos Memoria Descriptiva, Pliego
Particular Complementario de Condiciones N° 1,
Pliego Particular Complementario de
Especificaciones Técnicas N° 1, Cómputo Métrico
Analítico, Cuadro Comparativo, Presupuesto y
Plan de Trabajo e Inversiones.
Que el Departamento I Obras de la Dirección
Provincial de Vialidad, informa que los trabajos
modificatorios resultan necesarios para poder
alcanzar la totalidad de los objetivos definidos en
los antecedentes documentales de la obra asi
como para atender imprevistos que surgieron
desde el inicio de los trabajos, arrojando la
Planilla Comparativa una diferencia en mas de
$14.239.046,70, lo que representa un incre-
mento del 29,988% del monto contractual, lo
que requiere una ampliación del plazo de la
obra de Ciento ochenta (180) dias.
Que la contratista presta conformidad en
relación al aumento y disminución de Ítems
para ejecutar los trabajos de que se trata en los
términos de su presentación, haciendo expresa
renuncia a los gastos improductivos, gastos gen-
erales directos e indirectos, como cualquier otro
que pudiera corresponder por la
instrumentación, la tramitación y/o la ejecución
de la presente modificación de obra.
Que de la documentación incorporada en au-
tos se desprende que la modificación de obra
propiciada se refiere a trabajos necesarios, de
carácter imprevisible, que implican una
modificación del contrato original por aumento,
disminución y creación de nuevos ítems, que se
consideran como enmarcados en la hipótesis del
no superando el monto total del treinta por
ciento (30%) del contrato, encontrándose dentro
de los límites cualitativos y cuantitativos fijados
por la citada Ley.
Que se ha incorporado en autos el
correspondiente Documento Contable - Nota de
pedido N° 2015/000225, en cumplimiento a lo
establecido por el artículo 13 de la Ley N° 8614,
así como el Certificado de Habilitación para
Adjudicación, expedido por el Registro de
Constructores de Obras (artículo 7 del Decreto
N° 8/98 y Resolución N° 002/99 del entonces
Ministerio de Obras, Servicios Públicos y
Vivienda).
Por ello, actuaciones cumplidas, normas le-
gales citadas, lo dictaminado por la Dirección
General de Asuntos Legales del Ministerio de
Infraestructura con el N° 09/2015, por Fiscalía
de Estado bajo el N° 113/2015, y en uso de sus
atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Modificación de
Obra Nº 1, correspondiente a los trabajos de la
obra: “REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL
U-311 – AVENIDA JAPÓN Y ACCESOS
VARIANTE JUAREZ CELMAN – TRAMO: RUTA
PROVINCIAL E-53 – RUTA NACIONAL Nº 9
NORTE – DEPARTAMENTO: CAPITAL” y
consecuentemente ADJUDICASE la ejecución de
los mismos a la empresa CORBE S.R.L. –
MARTINEZ LUMELLO CONSTRUCCIONES
S.A. (U.T.E.), contratista de la obra principal,
conforme Planilla, que como Anexo I, compuesto
de dos (2) fojas útiles, integra el presente Decreto,
por la suma de Pesos Catorce Millones
Doscientos Treinta y Nueve Mil Cuarenta y Seis
con Setenta Centavos ($ 14.239.046,70),
estableciéndose un plazo de ejecución de obra
de 180 días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma de Pesos Catorce Millones
Doscientos Treinta y Nueve Mil Cuarenta y Seis
con Setenta Centavos ($ 14.239.046,70),
con cargo a Jurisdicción 1.50,Programa 527-000,
Partida 12.06.00.00, Centro de Costo 0501, del
P.V., conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad dependiente del Ministerio
de Infraestructura en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido) Nº 2015/000225.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente
de la Dirección Provincial de Vialidad a suscribir
el respectivo contrato de obra, previo
cumplimiento por parte del adjudicatario de los
recaudos legales pertinentes, debiendo la
contratista integrar la garantía de fiel cumplimiento
en la misma proporción establecida para el
contrato principal y cumplimentar con el sellado
de Ley de las Enmiendas de Contrato por
Modificación de Obra.
Artículo 4º.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de
Infraestructura y Fiscal de Estado.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Departamento Administración y
Personal de la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente del Ministerio de Infraestructura, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos
y archívese.
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR
ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
ANEXO
http://goo.gl/BHfCfc
Decreto N ° 1 77
Córdoba, 13 de Marzo de 2015
VISTO: el expediente Nº 0045-016600/2013
(Cuerpos 1 al 12), del registro de la Dirección
Provincial de Vialidad.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones dan cuenta del
procedimiento de Licitación Publica autorizado por
Decreto N° 915/14, para contratar la ejecución
de la Obra: “REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN RUTA PROVINCIAL
Nº 34 “CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES” –
TRAMO: MINA CLAVERO – EMPALME RUTA
PROVINCIAL Nº E-96 – DEPARTAMENTOS:
PUNILLA – SAN ALBERTO”, con un
Presupuesto Oficial actualizado de $
175.871.927,24.
Que autorizado el llamado a Licitación publica
por el decreto aludido, para la ejecución de la
obra referenciada y efectuadas las publicaciones
pertinentes, se procedió en la fecha y hora fijadas
a la apertura de los Sobres de Presentación y de
los Sobres Propuesta, todo lo cual quedó
documentado mediante acta labrada al efecto que
corre incorporada en autos.
Que asimismo, obra la documentación
correspondiente a las ofertas formuladas por las
firmas intervinientes, respectivamente, a saber:
ALQUIMAQ S.A.C.I.F.; CONSORCIO DE
COOPERACIÓN – ARC S.R.L. - PABLO
AUGUSTO FEDERICO; ROMERO CAMMISA

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR