Decreto N° 1268 1º Sección: Legislación – Normativas
| Fecha de Entrada en Vigor | 20 de Octubre de 2022 |
| Emisor | Poder Ejecutivo |
| Fecha de la disposición | 29 de Septiembre de 2022 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
2
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 212
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Las Malvinas son argentinas”
a) PT1, de coordenadas X=6152264,21 e Y=4438380,19, y
b) PT2, de coordenadas X=6152433,41 e Y=4438518,26.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
FDO.: MANUEL FERNANDO CALVO, VICEGOBERNADOR - GUILLERMO CARLOS
ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO
ANEXO
Decreto N° 1268
Córdoba, 29 de septiembre de 2022
Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.839, cúmplase, protocolícese, co-
muníquese, publíquese en el Boletín Ocial, archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JULIÁN MARIA LÓPEZ, MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL
DE ESTADO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N° 237
Córdoba, 15 de julio de 2022
Expediente Nº 0135-037332/2021 - Cuerpos 1 al 8.-
VISTO: este expediente en el que el señor Subsecretario de Regulariza-
ción Dominial y Recupero de Viviendas Sociales propicia por Resolución
Nº 0263/2022, se apruebe la Segunda Adecuación Provisoria de Precios
por variación de Costos producida en el mes de Marzo del 2022, de los
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: “INFRAESTRUCTURA PARA 283
LOTES, PARA LA LOCALIDAD DE VILLA DOLORES – DEPARTAMENTO
SAN JAVIER – PROVINCIA DE CÓRDOBA – PROGRAMA LOTENGO”,
conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios
confeccionado con fecha 30 de mayo del 2022.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
mediante la aplicación Portal de Obras Públicas – en adelante POP-, de
conformidad a lo prescripto por Ley N° 10.618, su Decreto Reglamentario
N° 750/2019, Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y
Modernización, Resolución N° 20/2019 de la Dirección General de Com-
pras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación com-
plementaria de aplicación en la especie.
Que mediante Resolución Nº 221 de fecha 24 de junio del 2021 de este
Ministerio de Obras Públicas, se adjudicó la obra de que se trata a la rma
VIAL RG - CODELER – U.T., suscribiéndose el pertinente Contrato el día
10 de diciembre del 2021, jándose un plazo de obra de 240 días a contar
de la rma del Acta de Replanteo, la cual fuera confeccionada con fecha 14
de diciembre del 2021.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte la existencia de
un documento titulado “Índice”, haciendo plena fe de su contenido.
Que conforme constancias de autos la contratista formalizó el pedido
de Adecuación Provisoria rmado digitalmente con fecha de 28 de marzo
del 2022.
Que por Resolución N° 160/2022 de fecha 11 de mayo de 2022 se
dispuso aprobar la Primera Adecuación Provisoria de Precios por las varia-
ciones de costos producidas en el mes de diciembre de 2021.
Que mediante Resolución Nº 0263 de fecha 5 de julio del 2022, ema-
nada de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Vi-
viendas Sociales, se dispuso aprobar la documentación técnica, propician-
do además la aprobación de la Segunda Adecuación Provisoria de Precios
por variaciones de Costos vericadas en la obra de referencia.
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Jurisdicción de
Regularización de Obras y Proyectos de la Dirección de Vivienda elabora
informe titulado “Adecuación Provisoria – Obra Faltante a Ejecutar – Mar-
zo/2022”, de donde surge que a la fecha del segundo salto el porcentaje
físico ejecutado era del 9,61% y, que la variación al mes de marzo/2022 al-
canzó un 10,94%, lo que representa un saldo a integrar de $ 23.403.768,55
(error de redondeo de POP de $ 0,18).
Que, en consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra
asciende a la suma de $ 320.393.622,63 surgiendo de las constan-
cias obrantes en autos que los cálculos practicados se realizaron conforme
previsiones del artículo 13 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha incorporado en las presentes actuaciones Formulario de
Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios confeccionado con fecha
30 de mayo de 2022, por la que se acepta la Segunda Adecuación Proviso-
ria de Precios, habiendo efectuado la contratista la renuncia a todo reclamo
conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado en autos el Documento de Contabilidad – Orden
de Compra Nº 2022/000014 confeccionada por la Dirección de Jurisdicción
Económico Financiero y de Administración de la Dirección de Vivienda,
que certica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo
gestionado implica.
Que obra Dictamen Nº 257/2022 de la Dirección General de Asun-
tos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de las
constancias obrantes en autos surgen acreditados y cumplimentados los
extremos legales necesarios previstos por los Decretos Nros. 800/2016 y
30/2018, atento a que se ha vericado una variación en los precios pon-
derados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento
(10%) respecto a los valores contractuales vigentes, por lo que conside-
ra que puede procederse conforme lo propiciado por la Subsecretaría de
Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales, quien deberá
solicitar oportunamente la integración de la garantía de contrato y suscribir
la addenda correspondiente, habida cuenta que existe una modicación en
el precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución
del contrato de obra pública, con las observaciones allí formuladas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
do por la Dirección General de Asuntos Legales este Ministerio bajo el N°
257/2022, y en uso de sus atribuciones;
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba