Cronograma de pago 1º Sección: Legislación – Normativas

• Fecha de Entrada en Vigor: 3 de Julio de 2017
• Emisor: Secretaría General de la Gobernación

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

1a

5

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 103

CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 31 DE MAYO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

Que la Secretaría de Arquitectura incorpora antecedentes de la

contratación original e informe elaborado por el Área de Inspecciones

y Certificaciones, del cual surge que la diferencia entre las economías

y demasías resulta en menos el monto de $ 3.007.593,11 y que el pla-

zo de la obra se encuentra vigente hasta el 26 de noviembre de 2017,

conforme Resolución Nº 830/2016 de la citada Secretaría.

Que luce incorporado el correspondiente Documento Contable –

Ajuste Orden de Compra Nº 2014/001376.03 emitido por la Dirección

General de Administración, a los fines de efectuar los ajustes corres-

pondientes.

Que la firma SADIC S.A. expresa en estas actuaciones su consen-

timiento para efectuar las modificaciones al proyecto, conforme los va-

lores calculados por la Secretaría de Arquitectura, renunciando a todo

gasto general e improductivo que pudiera generarse.

Que obra Dictamen N° 113/2017 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio, en el que se expresa que los Trabajos

Modificatorios que se propician encuadran en lo establecido por los

artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, toda vez que

según los informes técnicos obrantes en autos, el porcentaje de inci-

dencia es del 7,00% por debajo del monto contractual, no excediendo

el 30 % previsto en el citado artículo 40, pudiendo dictarse el acto

administrativo correspondiente en virtud de lo establecido por Ley Nº

10.220.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el

N° 113/2017 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- APRUÉBANSE los Trabajos Modificatorios por cam-

bio de proyecto -economías y demasías-, necesarios de efectuar en el

Estudio de Suelos, el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles

de Estructura y de la totalidad de las Instalaciones, incluido Ascensor

y ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA

EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – DEPARTAMENTO TU-

LUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, que arrojan un saldo negativo

de Pesos Tres Millones Siete Mil Quinientos Noventa y Tres con Once

Centavos ($ -3.007.593,11) y consecuentemente ADJUDÍCANSE los

mismos a la Empresa SADIC S.A., contratista de la obra principal, es-

tableciéndose un plazo de ejecución de obra de noventa (90) días.

Artículo 2º.- DESAFÉCTASE la suma de Pesos Tres Millones Siete

Mil Quinientos Noventa y Tres con Once Centavos ($ -3.007.593,11),

conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Mi-

nisterio en su Documento de Contabilidad – Ajuste Orden de Compra

- Nº 2014/001376.03, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-004,

Partida 12.06.00.00, Obras – Ejecución por Terceros, Centro de Costo

002499 del P.V.

Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la empre-

sa SADIC S.A. para efectuar las modificaciones al proyecto de la obra

mencionada en el artículo 1º, conforme los valores calculados por la

Secretaría de Arquitectura, renunciando a todo gasto general e impro-

ductivo que pudiera generarse.

Artículo 4º.-FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a sus-

cribir el respectivo contrato de obra por cambio de proyecto.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Pro-

vincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, pase a la Secretaría

de Arquitectura a sus efectos y archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS

VIALES

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION

SALARIAL