Boletín Oficial Nº 3003 - 29 de Junio de 2012

Fecha de publicación29 Junio 2012
Año2012
Número de Gaceta3003
SecciónContenido Completo
BOLETÍN OFICIAL
Provincia de La Pampa
REPÚBLICA ARGENTINA
Gobernador:………………………………………………..…….………………..….…....…………….C.P.N. Oscar Mario JORGE
Vice-Gobernador:…………………………………….……..……….………………....................Prof. Norma Haydee DURANGO
Ministro de Coordinación de Gabinete……………….………………………………………. C.P.N. Ariel RAUSCHENBERGER
Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad: ………………….…….…...………………….……Dr. César Ignacio RODRÍGUEZ
Ministro de Bienestar Social: ……………………………………...................................Lic. Gustavo R. FERNANDEZ MENDÍA
Ministro de Salud:........................................................................................................................Dr. Mario Omar GONZÁLEZ
Ministro de Cultura y Educación: …………………………………….…….....................Lic. Jacqueline Mohair EVANGELISTA
Ministro de la Producción:…………………………………………..………..……..........................Dr. Abelardo Mario FERRÁN
Ministro de Hacienda y Finanzas:...........................................................................................................C.P.N. Sergio VIOLO
Ministro de Obras y Servicios Públicos:................................................…......................................Ing. Jorge Víctor VARELA
Secretario General de la Gobernación:.............................................................................................Sr. Raúl Eduardo ORTÍZ
Secretario de Desarrollo Estratégico:………………………………………………………………….C.P.N. Luis Alberto CAMPO
Secretario de Derechos Humanos:………..………….………...……….….………....………………....Sr. Héctor Rubén FUNES
Secretario de Asuntos Municipales:...........................................................................................................Lic. Fabián BRUNA
Secretario Recursos Hídricos:...........................................................….........................................Ing. Néstor Pedro LASTIRI
Secretario de Turismo…………………………….………..…………………………………………..…Sr. Santiago Daniel AMSE
Asesor Letrado de Gobierno:..........................................................……....................................Dra. Daniela Mónica VASSIA
Fiscal de Estado: .......................................................................…................................................Dr. José Alejandro VANINI
AÑO LIX - 3003 Dirección: Sarmiento 335 SANTA ROSA, 29 DE JUNIO DE 2012
Telefax: 02954- 436323 www.lapampa.gov.ar boletinoficial@lapampa.gov.ar
SUMARIO
Decretos Sintetizados: (Nº 462, 468 a 470, 472, 473, 475, 477, 478, 481, 482, 484 a 490, 492, 494 y 495).......
Designaciones: (Nº 479)…………………………………………………………………………………………………….
Ministerio de Coordinación de Gabinete: (Res. Nº 123, 317, 551, 581 a 664, 666 a 707)………………………….
Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad: (Res. Nº 155 y 206)……………………………………………………
Ministerio de Bienestar Social: (Res. Nº 390, 392 a 394, 398 a 401, 405 a 412)…………………………………….
Ministerio de Salud Subsecretaría de Salud: (Disp. 233, 235, 244 a 246, 248 a 257, 265 a
269)…………………………………………………………………………………………………………………………….
Ministerio de Cultura y Educación: (Res. Nº 686, 763, 839 a 841, 917, 941 y 947)……………………………….....
Ministerio de la Producción: (Res. Nº 300 a 309, 311 a 326)…………………………………………………………...
Ministerio de Hacienda y Finanzas Dirección General de Rentas: (Res. Gral. Nº 21 y 22)……………………….
Contaduría General: (Res. Nº 181)………………………………………………………………………………………...
Ministerio de Obras y Servicios Públicos: (Res. Nº 155 y 156)…………………………………………………………
Instituto Provincial Autárquico de Vivienda: (Res. Nº 460)………………………………………………………………
Secretaría General: (Res. Nº 152, 157 a 159 y 161)……………………………………………………………………..
Secretaría de Asuntos Municipales: (Res. Nº 307 a 324)……………………………………………………………….
Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa: (Res. Nº 80 y 81, Sent. Nº 1646 a 1648, 2079 y 2080)……..
Instituto de Seguridad Social DAFAS: (Res. Nº 787)…………………………………………………………………..
Licitaciones:…………………………………………………………………………………………………………………...
Edictos:………………………………………………………………………………………………………………………..
Avisos Judiciales:…………………………………………………………………………………………………………….
Jurisprudencia:……………………………………………………………………………………………………………….
Sección Comercio, Industria y Entidades Civiles:………………………………………………………………………..
Concursos:…………………………………………………………………………………………………………………….
Página
1070
1073
1073
1086
1086
1087
1089
1092
1094
1097
1097
1097
1097
1098
1100
1112
1113
1114
1114
1123
1123
1131
Propiedad Intelectual Nº 187332
Pág. N° 1070 Santa Rosa, 29 de junio de 2012 BOLETÍN OFICIAL N° 3003
DECRETOS SINTETIZADOS
Decreto Nº 462 -5-VI-12- Art. 1º.- Autorizar a la
Dirección General de Rentas, a suscribir con la
Corporación, Industrial, Comercial, Agropecuaria Regional
de General Pico (C.I.C.A.R.) la Modificación al Convenio
de Recaudación, celebrado el 16 de agosto de 2005, cuyo
texto forma parte del presente como Anexo (S/Expte. Nº
9704/04).-
Decreto Nº 468 -6-VI-12- Art. 1º.- Apruébase el
contrato de locación de servicios, equiparado a la
Categoría 14 (Rama Administrativa) -Ley 643- a
suscribirse con el señor Claudio Javier CARRERAS -D.N.I.
N° 30.829.769 -Clase 1984-, que como anexo forma parte
del presente Decreto, de conformidad a lo previsto e n los
Artículos 3º y 4º de la Ley Nº 643.
La contratación aprobada precedentemente,
tendrá vigencia entre la fecha del presente Decreto y hasta
el 31 de diciembre de 2012.
Decreto Nº 469 -6-VI-12- Art. 1º.- Apruébase
el contrato de locación de servicios, equiparado a la
Categoría 7 (Rama Administrativa) -Ley 643- a
suscribirse con el señor Guillermo Sergio VILLAMIL -D.N.I.
N° 14.341.549 -Clase 1962-, que como anexo forma parte
del presente Decreto, de c onformidad a lo previsto en los
Artículos 3º y 4º de la Ley Nº 643.
La contratación aprobada precedentemente,
tendrá vigencia entre la fecha del presente Decreto y hasta
el 31 de diciembre de 2012.
Decreto Nº 470 -6-VI-12- Art. 1º.- Apruébase el
contrato de locación de servicios, equiparado a la
Categoría 7 (Rama Administrativa) -Ley 643- a
suscribirse con el señor Mario Andrés SCHMIDT -D.N.I. N°
25.851.836 -Clase 1977-, que como anexo forma parte del
presente Decreto, de conformidad a lo previsto en los
Artículos 3º y 4º de la Ley Nº 643.
La contratación aprobada precedentemente,
tendrá vigencia entre la fecha del presente Decreto y hasta
el 31 de diciembre de 2012.
Decreto Nº 472 -7-VI-12- Art. 1º.- Autorizase a
Tesorería General de la Provincia, previa intervención de
la Contaduría General, a anticipar a las Municipalidades
que se mencionan a fojas 5 del Expediente Nº 6352/12, la
suma total de $ 2.010.000,00, en c oncepto de
coparticipación impositiva, importe que se tomará de la
cuenta corriente 5323/3 Fondo Neto Disponible-
destinados a atender desequilibrios financieros, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley Nº
1889.-
Decreto Nº 473 -7-VI-12- Art. 1º.- Reestructurase
a partir de la firma del presente Decreto, la modalidad de
la Escuela Común N° 102 -Categoría 2ª, Grupo 4- de la
localidad de Puelches, que pasará a ser de JORNADA
COMPLETA.-
Decreto Nº 475 -11-VI-12- Art. 1º.- Contaduría
General de la Provincia por intermedio de la Habilitación
de Hacienda y Finanzas, procederá a transferir a la
FUNDACIÓN ACUEDUCTO PUELEN -
CHACHARRAMENDI - LA REFORMA PUELCHES, con
carácter de subsidio, la suma de $ 160.000,00, los cuales
serán destinados a la limpieza de la obra de toma del
acueducto Punta de Agua Santa Isabel Algarrobo del
Águila, a cargo de la Fundación, encuadrando el
procedimiento a lo establecido en el Artículo 3º de la
Norma Jurídica de Facto Nº 835.-
Decreto Nº 477 -15-VI-12- Art. 1º.-La Habilitación
del Ministerio de la Producción, previa intervención de la
Contaduría General, pagará la suma de $ 143.304,06, a la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de La Pampa, destinado al pago de
la Cuota Nº 3 del segundo año, previsto en el Convenio
Particular suscripto entre el Gobierno de la Provincia d e
La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa y la
Municipalidad de 25 de Mayo aprobado por Ley N° 2510,
por todo concepto co nforme la Rendición presentada de la
Cuota Nº 2, correspondiente al segundo año, para la
continuidad de la Carrera denominada "Tecnicatura en
Hidrocarburos", en virtud de lo expuesto en los
considerandos precedentes.
Decreto Nº 478 -15-VI-12- Art. 1º.- Apruébese el,
Acta de Paralización con Suspensión del Plazo Contractual
de fojas 426.
Art. 2º.- Autorizase a la Dirección General de
Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos a realizar una modificación al contrato
original aprobado por Decreto N° 1563/11 -; LICITACIÓN
PUBLICA 22/11 - para la e jecución de la obra:
REPARACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO DE LA
ESCUELA N° 44 - EDUARDO CASTEX - LA PAMPA"
suscripto con la Empresa S.P. CONSTRUCCIONES
representada por su Titular Señor Samuel Sebastián
PÉREZ, que consiste en trabajos adicionales que se
incorporarán a la obra, los cuales representan una
demasía de $ 166.310,00, y una deducción por un importe
de $ 3.400,00, resultando la contratación de los trabajos a
ejecutarse de un importe de $ 162.910,00, con valores al
mes de ABRIL de 2011, lo que implica un 19,06% de
aumento respecto al monto de contrato rubricado para la
presente obra, de conformidad a lo normado en l os
Artículos 64 inciso b), 65 y 66 de la Ley General de Obras
Públicas N° 38 y sus modificatorias, dejando constancia
que la Empresa Contratista renuncia a cualquier reclamo
por mayores costos, compensación financiera, gastos
improductivos, redeterminación de precios y todo otro
concepto por el periodo que demande el procedimiento de
autorización del trámite administrativo.
Art. 3º.- Instrúyase a la Inspección de Obra
actuante, a disponer el reinicio del plazo contractual
suspendido en virtud del Acta que se aprueba en el
BOLETÍN OFICIAL N° 3003 Santa Rosa, 29 de junio de 2012 Pág. N° 1071
Artículo 1º.-
Decreto Nº 481 -15-VI-12- Art. 1º.- Otórgase
un subsidio a favor de la Asociación Hermana d e Los
Pobres Hogar de Ancianos, con sede en la ciudad de
Santa Rosa, por la suma de $ 50.000,00, destinado a
solventar gastos de funcionamiento de la institución.-
Decreto Nº 482 -15-VI-12- Art. 1º.- Otórgase un
subsidio a favor del Club Social y Atlético Ferro Carril
Oeste de Intendente Alvear por la suma total de $
50.000,00, destinado a solventar gastos de la realización
de la Cuadragésima Cuarta edición de la Fiesta Nacional
de Doma y Folklore.-
Decreto Nº 484 -19-VI-12- Art. 1º.- Acéptase la
donación dispuesta por la Municipalidad de Santa Rosa, a
favor de la PROVINCIA DE LA PAMPA, del inmueble de su
propiedad designado catastralmente de la siguiente forma:
Ejido 047 - Circunscripción I Radio -o - Quinta 3 - Parcela
31, plano registrado en la Dirección Gen eral de Catastro
bajo el Número 38825/12 y protocolizado en la Dirección
General del Registro de la Propiedad Inmueble al Tomo
389 - Folio 63 con una superficie total de 26.104 ,73 metros
cuadrados.-
Art. 2º.- Procédase a la Inscripción de la referida
donación por medio de Escribanía General de Gobierno,
acreditándose la misma con la constancia de la
actuaciones administrativas, de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 1810 del Código Civil de la Nación.-
Decreto Nº 485 -21-VI-12- Art. 1º.- Apruébese lo
actuado por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda
en el Expediente N° 8575/10 - Anexo "C", y autorizase a
continuar con el trámite, en omisión a la vista previa
dispuesta en el artículo 2° del Decreto Ley N° 513/69, y en
consecuencia apruébese el ACTA DE PARALIZACIÓN
CON SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL obrante
a fojas 212.-
Art. 2º.- Auto rízase a la Empresa ILKA
CONSTRUCCIONES S.R.L. la ej ecución de los trabajos
adicionales MOVIMIENTO DE SUELOS en la Obra:
"SESENTA (60) VIVIENDAS SANTA ROSA "J" - ITEM 3 -
SISTEMATIZACIÓN DE TERRENOS, MUROS DE
CONTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SEISCIEN TAS
OCHO (608) VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SANTA
ROSA - 2º ETAPA - PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL
DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - PLAN 6000
VIVIENDAS", c orrespondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA
N° 15/10 del Insti tuto Provincial Autárquico de Vivienda,
por el monto de $ 208.102,91, a valores de noviembre
2009, con una Ampliación del Plazo Contractual de 60 días
corridos, los que serán contados a partir de la fecha de
labrada el ACTA DE REINICIO DE OBRA,
correspondiendo a la Redeterminación de Precios en
virtud de lo establecido en los Decretos N° 1024/2002, N°
2146/2006 y N° 3679/2008, con encuadre legal en las
Leyes N° 2207 y N° 2426, y en los Artículos 64 inciso b) y
65 de la Ley General de Obras Públicas N° 38 y sus
modificatorias.-
Art. 3º.- Instrúyase a la Inspección de Obras
actuante, a disponer el REINICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL suspendido, en virtud del Acta que se
aprueba en el Artículo 1°.-
Art. 4º.- Apruébase e l modelo de Contrato que
como Anexo forma parte del presente Decreto y autorízase
al Señor Presidente del Instituto Provincial Autárquico de
Vivienda, para que en representación del organismo,
proceda a suscribir el instrumento legal correspondiente.
Art. 5º.- El Departamento Habilitación, previa
intervención de la Gerencia Contable del Instituto
Provincial Autárquico de Vivienda, liquidará y pagará a
favor de la Empresa ILKA CONSTRUCCIONES S.R.L., la
suma de $ 208.102,91, con cargo a la Jurisdicción "O",
U.O., 01, C 1, FyF 420, S 2, PR 051, PA 02, SP 13, CL 00,
SCL 036, C 8, del Presupuesto vigente.
Art. 6º.- Dese intervención al Tribunal de Cuentas
a efectos de dar cumplimiento a lo prescripto en el artículo
7° del Decreto Ley N° 513/69.-
Decreto Nº 486 -21-VI-12- Art. 1º.- Rescíndase el
Contrato de Obra Pública formalizado entre el Instituto
Provincial Autárquico de Vivienda y la Emp resa Contratista
ADONAI CONSTRUCCIONES de Juan DIAZ, cuyo objeto
fuera la ejecución de l a Obra "CUATRO (4) VIVIENDAS
EN LA LOCALIDAD DE CONHELLO- ITEM 18"
correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/10 del
Instituto Provincial Autárquico de Vivienda tramitada
mediante Expediente N° 4393/2010 Anexo “Q”, p or haber
incurrido la Contratista en las causales de rescisión
previstas en el Artículo 61 incisos d) e i) del Pliego de
Bases y Condiciones Generales de la Licitación y en el
Artículo 107, incisos b) y e) de la Ley General de Obras
Públicas Nº 38.-
Art. 2º.- Procédase, a través de la Dirección de
Inspecciones, a la ocupación inmediata de la Obra en el
estado en que se encuentre y a la recepción provisional de
la misma de acuerdo con las condiciones contractuales,
previa medición, para lo cual se citará fehacientemente al
Contratista. Para el caso de ausencia injustificada de ésta
se procederá de oficio con la medición, adquiriendo ésta
carácter oficial (Artículo 62, inciso 2 a) Pliego de Bases y
Condiciones Generales). La liquidación de los trabajos se
realizará de acuerdo al Contrato (Artículo 62, inciso 2 d)
Pliego de Bases y Condiciones Generales).
Art 3º.- Reténgase el pago de todos los créditos
que pudieren existir en favor de la E mpresa ADONAI
CONSTRUCCIONES de Juan DIAZ así como también la
devolución de los Fondos de Reparo y garantías
constituidas a resultas de la liquidación final de Obra -sin
derecho a intereses- la que deberá contener los créditos
(eventuales trabajos, materiales pendientes de
certificación, redeterminaciones de precios, etc.) y débitos
(multas, penalidades, anticipo financiero no reintegrado,
eventuales mediciones negativas, etc.) que correspondan
(Artículo 61, incisos f) y d) Pliego de Bases y Condiciones
Generales).-
Art. 4º.- La Contratista responderá por los daños
y perjuicios, en los términos y condiciones previstos en el
Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Obra que
por el presente se rescinde y en la Ley General de Obras
Públicas N° 38.-
Art. 5º.- Autorízase al Señor Presidente del
Instituto Provincial Autárquico de Vivienda a emitir los

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR