obra publica rescision
-
Sentencia nº AyS 1997 I, 282 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 4 de Marzo de 1997, expediente B 49867
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Trabajos adicionales - La existencia de trabajos adicionales importa una alteración del plazo de ejecución de obra, ya que debe reconocerse una ampliación del mismo a los fines de acometer las tareas los días de prórroga surgen del aumento proporcional de obra realizada y los días asignados al item original. Contencioso administrativa -...
... decreto del Intendente que dispuso la rescisión de un contrato de obra pública con culpa del ... -
Sentencia nº DJBA 156, 91; AyS 1998 VI, 588 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1998, expediente B 53581
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Gastos improductivos - Para la procedencia de los gastos improductivos debe acreditarse la existencia de una ampliación del término de ejecución de la obra, a la par que la efectiva realización de la misma en forma plena. Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Gastos improductivos - La Administración no puede soslayar...
... improductivos devengados en el contrato de obra pública celebrado entre las partes, con ... rescisión contractual y/o acudir a la instancia civil, en ... -
Sentencia nº AyS 1999 I, 14 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 2 de Febrero de 1999, expediente B 49426
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Rescisión - Si las cuestiones patrimoniales de la contratación quedan sujetas a las previsiones de los arts. 60, 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas 6021, la atribución de culpa al particular determina distintas responsabilidades legales a cuyo resultado se practicará un balance final de la obra. LEYB 6021 Art. 60 ; LEYB 6021 Art. 61 ;...
... incurridos y los valores invertidos en la obra pública ejecutada ... 2. La Municipalidad de ... 1802/82 por el cual se dispuso la rescisión del contrato de obra pública celebrado para la ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 10 de Junio de 2002, expediente 11.584/95
OBRA PUBLICA. MORA. Art. 35 de la ley 13.064. El contratista es responsable por las demoras en la terminación de los trabajos con relación a los plazos estipulados, respecto de los cuales queda constituido en mora por el solo hecho de su transcurso, salvo que demuestre que su incumplimiento obedece a causas justificadas (Eduardo Mertehikian, "Estudios sobre contratación pública", pág. 201,...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 10 de Agosto de 2000, expediente 24.924/95
OBRA PUBLICA. RESCISION. Exceptio non addimpleti contractus. La viabilidad de la exceptio non addimpleti contractus se halla limitada al supuesto -que, no se encuentra configurado en la especie- en el que el contratista hubiese probado la existencia de una razonable imposibilidad de cumplir con las obligaciones impuestas, frente al incumplimiento de pago de la Administración (C.S.J.N., in re
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 19 de Octubre de 2023, expediente COM 029847/2019
... (tomador) en el marco un contrato de obra pública: I) póliza n° ... 49.580 hasta la suma ... n° 204/16 por el que se declaró la rescisión de la relación contractual por culpa de Ing ...
-
Sentencia nº ED 178, 660 - LL 1999 C, 758 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 25 de Noviembre de 1997, expediente B 49441
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Interpretación - No corresponde tachar de ilegitimidad lo actuado respecto del reconocimiento salarial efectivizado mediante la aplicación de la mecánica contractual si se ajustó a las normas jurídicas especiales dictadas en la materia. Ello importaría reconocer diferencias patrimoniales que excedan los límites máximos autorizados por las...
... el marco de la ejecución de un contrato de obra pública celebrado entre las partes ... Piden ... de la indemnización derivada de la rescisión (B. 49.783, "Martínez y de La Fuente", ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Mayo de 2013, B. 865. XLVI
CONTRATO DE OBRA PUBLICA GASTOS IMPRODUCTIVOS CONSOLIDACION DE DEUDAS RESCISION DE CONTRATO
... si contrato obra pública ... Buenos Aires,~~ k ~o k 20/.3 ... -
Sentencia nº AyS 1991-I, 506 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 9 de Abril de 1991, expediente B 48813
Contencioso Administrativa - Contrato de obra pública - Rescisión - El contratista no puede abandonar las obras, ni aún en el supuesto más extremo puede rescindir per se el contrato, sino que solamente se encuentra autorizado a requerir la rescisión, y ante su negativa o silencio, recién puede requerirla judicialmente. Contencioso Administrativa - Contrato de obra pública - Modificación - La
... 64 del Intendente, que dispuso la rescisión del contrato de obra pública celebrado entre las ... -
OBRA PUBLICA. GASTOS IMPRODUCTIVOS. Opciones del contratista. Conforme a los criterios de razonabilidad impuestos por el legislador, para la liquidación de los gastos improductivos, en relación a los gastos indirectos de obra el contratista puede optar entre que le sean liquidados según el método del art. 2º del decreto 4124/64 o según la prueba efectiva de su producción, y que en ambos...
-
Decreto 480/2008
... Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, ... junio de 2008, deberá procederse a su rescisión sin más trámite a partir de esta fecha ... A ... la Cláusula 8 del Modelo de Contrato que obra como Anexo 1 al Régimen de Contrataciones ...
-
Decreto N° 1681/04
... PARA LA OBRA" REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA MANSI\xC3" ... ÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO - RESCISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - PARQUE AVELLANEDA ...
-
Resolución N° 1085/GCABA/SSTT/04
... ÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO EDILICIO - RESCISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - ABANDONO DE OBRA ...
-
Resolución N° 1018/GCABA/SSOYM/04
... ÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO EDILICIO - RESCISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - ABANDONO DE OBRA ...
-
Sentencia nº AyS 1992 III, 94 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 11 de Agosto de 1992, expediente B 50560
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Rescisión - La modificación del presupuesto originario de una obra condicionada a los aportes provinciales y el transcurso de un período prolongado sin ejecución de tareas constituyen circunstancias que configuran la causal de rescisión prevista en el art. 65 de la ley 6021. LEYB 6021 Art. 65 Contencioso administrativa - Contrato...
... y nº 770/85 por los cuales se rescindió la obra pública contratada con invocación de fuerza ... los actos atacados y se declare la rescisión con cargo a la demandada. Reclama el pago de las ... -
Derrogado
Versión original
Código Civil - Ley 340
... de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad ... metros; pero cuando la construcción de una obra no es por medida, la obligación es indivisible ... en el caso que la parte que pidiese la rescisión de la transacción hubiese ignorado la sentencia ...
-
Sentencia nº AyS 1994 II, 162 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 26 de Abril de 1994, expediente B 52952
Contencioso Administrativa - Contrato de obra pública - Gastos improductivos - Los gastos improductivos constituyen un mayor costo de la obra pública generado con motivo de las perturbaciones, demoras o paralizaciones en la ejecución de los trabajos y comprende tanto las disminuciones de ritmo de ejecución del contrato como las paralizaciones totales o parciales en el desarrollo de la obra. ...
... de gastos improductivos devengados en la obra pública oportunamente contratada entre ambas ... reproche por la falta de un pedido de rescisión en los términos del art. 63 de la ley 6021; la ... -
Decreto N° 36/LCABA/05
... DECRETO N° 36/ LCABA/ 05 ... RESCISIÓN DE CONTRATOS - IELECTROMECÁNICA OISA S.R.L.: SE LE RESCINDE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA N° ...
-
Vigente
Ley 20.094 de Navegación
... la aduana más próxima para su venta en pública subasta. Cuando el producido de la venta no ... ás de arqueo total, su modificación y rescisión, deben hacerse por escrito bajo pena de nulidad ... por las normas relativas a la locación de obra del derecho común: ... Artefactos ...
-
Sentencia nº AyS 1995 III, 167 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 1 de Agosto de 1995, expediente B 49379
Contencioso Administrativa - Contrato de obra pública - Rescisión - El último apartado del art. 60 de la ley 6021 establece que antes de rescindir el contrato la Administración por demoras injustificadas o incumplimiento del plazo contractual se deberá intimar de manera fehaciente al contratista para normalizar las actividades, sin que tal exigencia requiera alguna forma especial. LEYB 6021...
... señor Intendente que resolvieron la rescisión por su culpa del contrato de obra pública que ... - Vigente Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto. Texto ordenado por Decreto 740/2014.
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Junio de 2020
... las emergencias en materia de seguridad pública, política y salud ... penitenciaria, ... , a disponer la renegociación y/o rescisión de ... contratos de obras, bienes y servicios que ... Ley determina que en materia de contratos de obra pública regidos por la Ley N° 6.021, será de ...
-
Ley Nº 10417
... General de la Administración Pública P rovincial les haya otorgado el carácter de ... rector del régimen de contr ataciones de obra pública. Sus funciones son las siguientes: a) ... ) y e) del artículo 63 de esta Ley la rescisión dará lugar a la penalidad de pér- ...
-
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 23 de Febrero de 1993, expediente B 49156
Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Mayores costos - La supuesta quiebra de la ecuación económico financiera del contrato de obra pública no constituye una causal para su rescisión. Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Mayores costos - El contratista afectado por la falta de representatividad del sistema de variaciones de costos no puede dejar de...
... 242 por el cual se rescindió el contrato de obra pública formalizado para la "ampliación y ... I. La actora impugna la rescisión del contrato que dispuso la Municipalidad de ...