Resolución N° 24
| Emisor | Ministerio de Salud |
| Fecha de la disposición | 14 de Septiembre de 2016 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
1a
2
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 214
CORDOBA, (R.A.), LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A
Artículo 1º.- ADJUDÍCANSE los trabajos modicatorios necesarios
de efectuar en la obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL
I.P.E.M. Nº 92, ubicado en Avenida Ricardo Rojas S/Nº – Barrio Quintas
de Arguello – CIUDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO: CAPITAL”, a la
Empresa ARC S.R.L., contratista de la obra principal, por la suma de Pesos
Cuatrocientos Trece Mil Novecientos Cuarenta y Tres con Cincuenta y Seis
Centavos ($ 413.943,56), estableciéndose un plazo de ejecución de obra
de treinta (30) días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Cua-
trocientos Trece Mil Novecientos Cuarenta y Tres con Cincuenta y Seis
Centavos ($ 413.943,56), según lo indica la Dirección General de Admi-
nistración del Ministerio de Educación en su Documento de Contabilidad,
Nota de Pedido Nº 2016/000030, con cargo a Jurisdicción 1.35, Programa
378-000, Partida 12.06.00.00 del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al Secretario de Arquitectura a suscribir el con-
trato pertinente, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los re-
caudos legales pertinentes, debiendo la contratista suscribir la Addenda
correspondiente y ampliar la garantía contractual pertinente.
Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro
de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Fiscal de Estado.
Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General
de Administración del Ministerio de Educación, al Tribunal de Cuentas de
la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial, pase a la Se-
cretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIEN-
DA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL
DE ESTADO
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Resolución N° 24
Córdoba, 14 de Septiembre de 2016
VISTO: El Expediente N° 0425-315159/16 – II Cuerpos, mediante el cual
se impulsa la Adquisición, mediante el procedimiento de Subasta Electró-
nica Inversa, de “MEDICAMENTOS” con destino a la Red Hospitalaria Pro-
vincial, dependiente de esta Cartera Ministerial.
Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos el pedido de Adquisición de Medicamentos impulsado
por la Dirección General de Compras y Contrataciones a requerimiento de
la Secretaría de Servicios Asistenciales, fundando ello en lo establecido en
el artículo 8 de la Ley 10.155, y en lo contemplado por el Decreto 676/16.
Que se incorporan constancias de publicación en Boletín Ocial y en el
portal web de Compras Públicas del llamado a Subasta Electrónica para la
contratación referenciada, junto con los Pliegos Generales y Particulares,
Especicaciones Técnicas, Documentación a Presentar y Total Estimado
de la cotización.
Que se incorpora constancia del Acta de Prelación de las ofertas recibidas,
con los datos de la subasta realizada con fecha 18/08/2016 y el listado de
los oferentes participantes de la misma, dejando constancia cual presentó
la “mejor oferta” en cada uno de los renglones.
Que obra el V° B° técnico de la Dirección de Jurisdicción de Farmacia res-
pecto de las propuestas de las rmas oferentes.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones expresa que los
precios ofertados se corresponden a valores de mercado.
Que obran los Documentos Contables Nros. 2016/001223, 2016/001217,
2016/001218, 2016/001219, 2016/001220, 2016/001221 y 2016/001222, por
el importe total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SEIS MIL TRES-
CIENTOS DIEZ ($1.506.310,00) todo de acuerdo a lo previsto en el Art. 80
de la Ley N° 9086.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas esenciales del procedimiento
instrumentado, de lo que dan cuenta las actuaciones relacionadas prece-
dentemente, y en atención a lo dispuesto por el Art. 8 (a) de la Ley Nro.
10.155 y su Decreto Reglamentario Nro. 305/14, conforme lo dispuesto por
el Decreto Nro. 676/16, y Ley de Presupuesto vigente Nro. 10.322.
Por ello, en uso de sus atribuciones, y lo Dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales bajo Nro. 974/16,
LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
R E S U E L V E:
1°.- APRUÉBASE lo actuado y AUTORÍZASE la Adquisición de “MEDICA-
MENTOS” con destino a la Red Hospitalaria Provincial, dependiente de
esta Cartera Ministerial, mediante el procedimiento de Subasta Electrónica
Inversa, previsto en el Artículo 8 (a) de la Ley 10.155, a partir de la efectiva
noticación de la Orden de Compra; y en consecuencia ADJUDÍCASE a la
rma según detalle obrante en Anexo I, el que compuesto de DOS (2) fojas,
forma parte del presente Instrumento Legal.-
2°.- LA presente erogación que asciende a la suma total de PESOS UN
MILLÓN QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ ($1.506.310,00),
se imputará a Jurisdicción 1.45, Programa 456-003, Partida Principal 2,
Parcial 06, Subparcial 01 – Medicamentos – del P.V.
3°.- FACÚLTASE a la Dirección de Jurisdicción de Administración de esta
Cartera Ministerial, a realizar los ajustes presupuestarios pertinentes, de
acuerdo a los montos efectivamente facturados por las rmas adjudica-
tarias.
4º.- PROTOCOLÍCESE, dése al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comu-
níquese, publíquese y archívese.
FDO.: CRA. LAURA JURE, SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION ADMI-
NISTRATIVA
Anexo: https://goo.gl/1ax3Wl
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba