Decreto N° 1.522

EmisorMrio de Infraestructura y Energia
Fecha de la disposición 5 de Septiembre de 2012

DECRETO N° 1.522

Mendoza, 5 de setiembre de 2012

Visto el Oficio N° 582-F-2011-05179 en el cual obran las copias de las sentencias recaídas en los Autos Nros. 91.953 y 94.279 caratulados "Hormen S.A. c/Gobierno de Mendoza s/APA" y "Mora Miguel Germán c/Gob. de la Pcia. de Mza. s/A.P.A.", respectivamente; y

CONSIDERANDO:

Que en la sentencia emitida por la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, recaída en los Autos Nros. 91.953 caratulados "Hormen S.A. c/Gobierno de Mendoza s/APA" y sus causas acumuladas N° 91.233, caratulada "Mora, Miguel Germán c/Pcia. de Mendoza s/APA", N° 92.649, caratulada "Hormen S.A. c/Gobierno de la Provincia s/APA" y N° 92.955, caratulada; "Hormen S.A. c/Gobierno de la Provincia s/APA", se hace lugar a la Acción Procesal Administrativa interpuesta contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza por el Doctor Fernando R. Noras, en representación de las firmas Hormen S.A. y Miguel Germán Mora.

Que en la sentencia emitida por la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia, recaída en los autos Nros. 94.279 caratulados "Mora Miguel Germán c/Gob. de la Pcia. de Mza. s/A.P.A.", se hace lugar a la Acción Procesal¡ Administrativa interpuesta contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza por el Doctor Fernando R. Noras, en representación de la firma Miguel Germán Mora.

Que de la lectura de las sentencias recaídas en los autos citados precedentemente, surge que el abogado Fernando R. Noras, por las empresas Hormen S.A. y Miguel Germán Mora, cuestiona diversos decretos y asimismo todas las resoluciones que los precedieron, en razón de haber rechazado los pedidos de cancelación de intereses por pago fuera de término de distintos certificados de obra (certificados Nros. 4, 4a, 5, 8, 1 Adicional Convenio II y 3 Adicional Convenio II) correspondientes a la firma Luis M. Pagliara S.A. y que fueron cedidos a las referidas empresas, vinculados con la ejecución de los trabajos: "Construcción Pabellones Modulares en Penitenciaría de Mendoza - Calle Boulogne Sur Mer - Ciudad Mendoza".

Que en general, en ambos instrumentos el administrado relata que en el año 2000 la Provincia llamó al Licitación Pública para la ejecución de la obra: "Construcción Pabellones Modulares en Penitenciaría de Mendoza - Calle Boulogne Sur Mer - Ciudad Mendoza", la que fuera adjudicada a la firma "Luis M. Pagliara S.A.". Señala que como consecuencia de la ejecución de la obra, el entonces Ministerio de Ambiente y Obras Públicas (hoy Ministerio de Infraestructura y Energía) abonó los certificados de obra con retardo, adeudando los correspondientes intereses por atraso, tal como lo prevé el Decreto-Ley N° 4416/80 (de Obras Públicas). Por tal razón, la contratista formuló los correspondientes reclamos iniciando la vía administrativa que concluyó con los decretos y las resoluciones que se cuestionan en cada una...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR