adicionales obra publica

• Decreto N° 713/08

SE APRUEBAN ADICIONALES DE OBRA ADJUDICADA - SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 39-04 - OBRA REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL DE SALUD MENTAL TORCUATO DE ALVEAR - ADJUDICADA A LA FIRMA MEJORAMIENTO HOSPITALARIO SA

• Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nbr. 2958, June 25, 2008
• Decretos
• Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Case nº AyS 1997 I, 532 of Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, March 18, 1997 (case Narvoish, Miguel Angel c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa)

Contencioso administrativa - Multa - Impugnación - Existiendo resolución expresa que aplica una multa, constituye una carga del particular impugnarla por la vía de los recursos previstos en las normas de procedimiento administrativo. Contencioso administrativa - Resolución administrativa - Consentimiento // Multa - Impugnación - No puede traerse a conocimiento de la Corte por la vía contencioso administrativa la resolución que rechazó el requerimiento de devolución de una multa aplicada por mora en la entrega de los trabajos si tal decisión constituye la reiteración de una resolución anterior -la que aplicó la multa- que se encuentra firme y consentida por el particular al no haber sido objeto de impugnación oportuna (art. 29 inc. 3, C.P.C.A.). CCAB Art. 29 Inc. 3 Contencioso ad...

... celebrado con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Pide que se dejen sin efect... diferencias de precio por trabajos adicionales y a la actualización monetaria de las sumas recon... Contable del Ministerio de Obras Públicas y que estando debidamente notificada no fue recurr...

• Case nº DJBA 149, 41 - AyS 1995 II, 45 of Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, April 11, 1995 (case Gualtieri, Victorio Américo c/ Municipalidad de Dolores. Tercero: Fiscalía de Estado s/ Demanda contencioso administrativa)

Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Convenio Provincia y Municipio // Contrato de obra pública - Cumplimiento - El convenio suscripto entre las autoridades provinciales y una Municipalidad, por el cual se compromete el aporte de los fondos para financiar la realización de una obra pública, constituye una cuestión que vincula exclusivamente a sus firmantes y no resulta oponible al contratista que demanda sobre la base de otro contrato que acordara con la Comuna y en el cual ésta no deja a salvo su responsabilidad respecto a la integración de los fondos por parte de la Provincia, por lo que la Municipalidad debe responder en todo lo relativo al desarrollo, ejecución y pago del contrato. Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Trabajos adicionales -...

• Case of Sala I, February 03, 2000 (case Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal nº 8.410/99 del 03 de Febrero de 2000.)

OBRA PUBLICA. MAYORES COSTOS. Modificación del proyecto. Adicionales vs. modificaciones de las condiciones contractuales. Diferenciación. Debe tenerse presente la distinción teórica entre adicionales y modificaciones de las condiciones contractuales (en estricto ejercicio del ius variandi), ya que mientras estas últimas comportan la ejecución de trabajos absolutamente ajenos a los previstos por el contrato (implicando un nuevo acuerdo contractual), los adicionales no alteran las alternativas contempladas originariamente en el contrato, sino que se presentan como una labor exigida para el completamiento o satisfacción de las finalidades tenidas en mira al decidir la contratación (confr. Barra, Rodolfo C. "Contrato de Obra Pública", T.3, Bs.As. 1988, pag. 1107/1108 y 1111). (Del voto...

• Decreto N° 756/08

SE APRUEBAN ADICIONALES DE OBRA - OBRA REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL ÁREA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ ADJUDICADA A LA FIRMA RIVA SAIICFA - LICITACIÓN PÚBLICA 049-04

• Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nbr. 2963, July 02, 2008
• Decretos
• Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Resolución N° 503/GCABA/MPYOPGC/06

SE CONVALIDA ADICIONAL N° 1 - ECONOMÍA N° 1 Y ADICIONAL RESULTANTE DEL BALANCE DE ADICIONALES Y ECONOMÍAS EN LA OBRA PASEO GARIBALDI ENTRE CALLES LAMADRID, QUINQUELA MARTÍN Y OTRAS - LICITACIÓN PÚBLICA N° 337-04

• Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nbr. 2595, January 02, 2007
• Resoluciones
• Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas

• Case nº AyS 1997 I, 282 of Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, March 04, 1997 (case Walter Construcciones S.A. y Río de La Plata Ingeniería S.A. c/ Municipalidad de Tres Lomas s/ Demanda contencioso administrativa. Tercero: Provincia de Buenos Aires)

Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Trabajos adicionales - La existencia de trabajos adicionales importa una alteración del plazo de ejecución de obra, ya que debe reconocerse una ampliación del mismo a los fines de acometer las tareas los días de prórroga surgen del aumento proporcional de obra realizada y los días asignados al item original. Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Prórroga - Autorizada una prórroga del contrato, carecen de fundamento las multas aplicadas por incumplimiento del plazo contractual y el congelamiento de las variaciones de costos. Contencioso administrativa - Contrato de obra pública - Rescisión - El incumplimiento de la Administración no autoriza al particular al abandono de las obras y en el caso extremo debe p...

• Case nº 213 of Sala Penal, August 25, 2011

RECURSO DE CASACIÓN - SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA - FUNDAMENTOS - PRINCIPIOS RECTORES -DELITOS SEXUALES - BIEN JURÍDICO PROTEGIDO - VINCULACIÓN ENTRE LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO Y EL AVENIMIENTO.

... diez horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, p... actuación abusiva del imputado (autor y obra citados). 4. En definitiva, a través de estos ins... a pesar de su gravedad generan costos adicionales para el damnificado; costos que sólo la víctima ...

• Resolución N° 251/GCABA/MPYOPGC/06

CONVALIDA TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN LA OBRA MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - PASAJE TRES SARGENTOS - ADJUDICADO A LA EMPRESA PALECO SA - LICITACIÓN PÚBLICA N° 355-04

• Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nbr. 2522, September 13, 2006
• Resoluciones
• Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas

• Case Number nº 6790/09 of Tribunal superior de justicia, Secretaría Judicial en Asuntos Contencioso Administrativo y Tributarios, November 02, 2010 (case Cavemar SA c/ Legislatura s/ contrato de obra pública s/ recurso de apelación ordinario concedido)

...$800.301,73 correspondiente a trabajos adicionales y diferencias no reconocidos en los decretos impug...